# Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах

- Номер: 32616441296 (223-ФЗ)
- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
- НМЦК: 35 912 515,44 ₽
- Подача заявок до: 22.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32616441296

**Требование к опыту:** Опыт даёт баллы — Не обязателен для допуска, но критерий «Квалификация участников закупки» (вес 50% наряду с ценой 50%) включает: показатель «Опыт работы, связанный с предметом договора» за последние 3 года (вес 0,70 внутри критерия) и показатель «Обеспеченность кадровыми ресурсами» (вес 0,30) — требуются сертифицированные специалисты, например системный администратор Oracle DBA (не ниже 10g) и специалист «Основы управления дебиторской задолженностью Oracle 11i»
**Суть:** Сопровождать четыре действующие информационные системы АО «Мосводоканал» (биллинговая система на Oracle E-Business Suite 11i, разрешительная документация «одного окна», планирование водоснабжения/водоотведения, интернет-доступ) с апреля 2027 по март 2028 — консультирование, устранение сбоев, доработки по заявкам через VPN, с резервным выездом на площадку при невозможности удалённой работы.
**Тип проекта:** Сопровождение
**Сроки:** С 1 апреля 2027 года по 31 марта 2028 года; досрочное выполнение работ не допускается
**Оплата:** Аванс не предусмотрен; оплата по факту объёма выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки
**Гарантия:** Гарантийный срок указывается в Техническом задании (конкретный срок не содержится в прочитанном фрагменте текста); устранение недостатков за свой счёт в течение гарантийного срока
**Только СМП/СОНКО:** да
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** ТЗ: работа выполняется удалённо через VPN по регламенту заказчика; «в случае невозможности выполнения работ в удалённом режиме работа выполняется подрядчиком непосредственно у заказчика» — присутствие не основное требование, но предусмотрено как резервный вариант
**Можно ли сразу:** Нужна история/допуск
**Пояснение:** Нужны: лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, сертифицированные специалисты именно по RedHat Enterprise Linux 6 и Oracle (включая устаревший E-Business Suite 11i), и глубокое знание конкретных биллинговых таблиц/процедур Мосводоканала — крайне узкая специализация
**Существующая система:** Корпоративная автоматизированная система АО «Мосводоканал» (аттестована по классу защищённости 1Г): ИС «одного окна» (РДиД), биллинговая система на Oracle (схема MVK$BIL), ИАС планирования водоснабжения/водоотведения, ИС «Интернет доступ» — всё на базе Oracle E-Business Suite 11i и RedHat Enterprise Linux 6
**Как выбирают:** Конкурс в электронной форме для СМП (223-ФЗ): цена договора — 50%, квалификация участников — 50% (из них опыт работы по сопоставимому предмету — 70% веса критерия, кадровые ресурсы/сертифицированные специалисты Oracle — 30%)
**Сложность:** high
**Комментарий:** Крайне узкоспециализированное сопровождение legacy Oracle EBS 11i/RedHat 6 биллинговой системы с лицензией ФСТЭК — подходит только специализированной команде с опытом именно этого стека, не для обычной веб/мобильной студии

## Признаки заточки под исполнителя: 25% (средний)
Срок (12 месяцев, с апреля 2027) и объём сопровождения соразмерны, ТЗ без следов чужой фирмы. Настораживают критерии оценки: половина веса — квалификация, где опыт засчитывается только по биллингу на Oracle с порогом 148 млн ₽, а кадры — только с сертификатами по курсам Oracle 11i и RHEL 6. Это может указывать, что требования описаны под команду, которая уже сопровождает систему.
- narrow_experience (+15): «Под работами сопоставимого характера будут считаться работы (услуги) по сопровождению биллинговых систем на базе программного обеспечения Oracle и/или информационных систем расчетов (Биллинговых систем) на базе программного обеспечения Oracle.» — Неценовые критерии весят 50%, опыт — 70 баллов из них, и засчитывается только сопровождение биллинга именно на Oracle; максимум баллов — при опыте на 148 млн ₽ (≈4 НМЦД). Среди субъектов МСП такой опыт есть у немногих, прежде всего у текущего подрядчика. [docs/32616441296/Конкурсная документация (СМП)_.pdf]
- excessive_specifics (+10): «Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления книгой покупок Oracle 11i»; Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления кредитной задолженностью Oracle 11i»;» — Баллы за кадры дают только за сертификаты по конкретным курсам устаревших Oracle E-Business Suite 11i и RedHat Enterprise Linux 6; такие сертификаты сейчас почти невозможно получить, и перечень похож на состав сотрудников конкретной команды, которая давно ведёт эту систему. [docs/32616441296/Конкурсная документация (СМП)_.pdf]
Возможные честные причины: Система действительно построена на Oracle E-Business Suite 11i и RHEL 6, и ошибки в биллинге крупной водоканальной компании дорого стоят, поэтому заказчик хочет опытных специалистов по этому стеку. Окно подачи 16 дней — норма.

## Что сделать
- Обработка заявок и консультации по биллингу, РДиД, планированию/прогнозированию, интернет-доступу через Журнал эксплуатации
- Устранение сбоев и запросов на обслуживание по приоритетам (критический — 0,5/2 часа реакция/устранение)
- Администрирование Oracle БД (не ниже 10g) и настройка биллинговых процессов (выставление счетов, сборы платежей, скрипты, бизнес-объекты)
- Поддержка модулей Oracle 11i: управление материальными запасами, проекты, бухгалтерия, книга покупок, кредиторская/дебиторская задолженность
- Постоянное онлайн-дежурство специалиста в рабочее время для консультаций на русском языке

## Платформа и технологии
- Oracle Database (не ниже 10g)
- Oracle E-Business Suite 11i (запасы, проекты, бухгалтерия, AP/AR)
- RedHat Enterprise Linux 6
- VPN-доступ к ресурсам Мосводоканала

## Допуски, пропуска, режим
- Удалённый доступ к ресурсам заказчика по VPN согласно внутреннему регламенту Мосводоканала
- Работа в контуре, аттестованном по классу защищённости информации 1Г — подрядчик обязан соблюдать соответствующие требования безопасности
- Только субъекты малого и среднего предпринимательства (закупка только для СМСП)

## Лицензии и членство
- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (работы по контролю защищённости конфиденциальной информации от НСД и её модификации)

## Штрафы и риски
- Штраф за каждый факт неисполнения обязательств — 10% цены договора при сумме до 3 млн, по убывающей шкале для больших сумм (5 млн–50 млн — 5%, и т.д.)
- Обеспечение заявки 2% и обеспечение исполнения договора 3% от НМЦД (35,9 млн руб.)
- Жёсткий SLA по критичным инцидентам — 0,5 часа на реакцию, 2 часа на устранение

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: Извещение о проведении конкурса_.doc | docs/32616441296/Извещение о проведении конкурса_.pdf
Извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
В целях удовлетворения нужд Заказчика, являющегося Организатором конкурса,
Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал",
далее Заказчик)
зарегистрированного по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2, почтовый
адрес 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2, адрес электронной почты
shesterkina_sv@mosvodokanal.ru, телефон 8(499)263-93-16, настоящим приглашает
юридических и физических лиц (далее — Участники) к участию в конкурсе в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по
сопровождению информационных систем "формирование разрешительной документации и
заключение договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная система расчетов
(биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг водоснабжения и
водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах.
1.
Информация по лотам:
Лот №1 - Выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах.
Начальная (максимальная) цена договора – 35 912 515,44 руб., с учётом НДС.
.,
Обеспечение заявки составляет: 2 % от начальной (максимальной) цены договора.
Порядок внесения и срок предоставления: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение исполнения договора составляет: 3 % от начальной (максимальной) цены
договора.
Порядок внесения и срок предоставления: в соответствии с конкурсной документацией.
Место выполнения работ: согласно документации.
Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по
предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
№
Классификация по
ОКПД 2
Классификация по Единицы
ОКВЭД 2
измерения
1
62.02.10.000 Услуги
консультативные по
компьютерному
оборудованию
62.03.13
Деятельность по
сопровождению
компьютерных
Условная
единица
Количество
Доп. сведения
(объем)
1
Подробные
объемы работ
установлены в
Части III.
Страница 1 из 3
систем
Технической
части
Год финансирования: 2027 -2028гг.
2.
Основные условия заключаемого
содержатся в конкурсной документации.
по
результатам
конкурса
договора,
3.
Участником конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства может быть любой подрядчик.
Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий следующим
основным требованиям: согласно документации.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку
подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в конкурсной документации.
4.
Техническое задание, подробное описание условий Договора, а также процедур
конкурса содержится в конкурсной документации.
5.
Документация по проведению конкурса в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
предоставляется в электронной форме посредством размещения для скачивания и
ознакомления на сайте Единой электронной торговой площадки (http://roseltorg.ru) и сайте
Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru.).
6.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку,
подготовленную в порядке, оговоренном в конкурсной документации.
7. Конкурсные заявки оформляются Участником в порядке, указанном в
конкурсной документации и представляются с 06.10.2026 по 22.10.2026 в электронной
форме через функционал Единой электронной торговой площадки (далее ЕЭТП)
https://roseltorg.ru/.
8.
времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 22.10.2026 в 09-00 московского
9.
Организатор конкурса рассмотрит первые части представленных конкурсных
заявок на ЕЭТП - https://roseltorg.ru/ по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2
начиная с 23.10.2026.
10. Дата подачи окончательных предложений: 27.10.2026.
Время начала
проведения процедуры устанавливается оператором электронной торговой площадки в
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.
11. Организатор
конкурса
рассмотрит
Плетешковский пер., д.2 начиная с 29.10.2026.
вторые
части
представленных
Страница 2 из 3
12. Подведение итогов конкурса и подписание протокола о его результатах будет
осуществлено 29.10.2026 по адресу: https://roseltorg.ru/ 105005, г. Москва, Плетешковский
пер., 2.
13. Организатор конкурса вправе принять решение об отказе от проведения
открытого конкурса в любой момент до окончания срока подачи предложений, разместив
извещение об этом на официальном сайте.
14. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса
будет заключен в течение 20 дней на основании протокола о результатах процедуры.
15. Настоящее извещение является первой и официальной публикацией о
проводимом АО "Мосводоканал" конкурсе.
16. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной
документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
17.
Датой определения Победителя устанавливается 29.10.2026.
Страница 3 из 3

=== ФАЙЛ: Конкурсная документация (СМП)_.doc | docs/32616441296/Конкурсная документация (СМП)_.pdf
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по цифровому развитию
АО "Мосводоканал"
____________________ С.В.Степанов
"_____" _________________ 2026 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
на выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах
Закупку проводит: Организатор
Организатор: АО "Мосводоканал"
Реестровый номер торгов _________________
Москва, 2026 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
О Г Л А В Л Е Н И Е ...............................................................................................................................2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА......................................18
РАЗДЕЛ I.III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.
................................................................................................................................................................... 23
1. ФОРМЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
27
2. ФОРМЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
28
ФОРМА 3.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
38
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.......................................................................................................40
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ............................................................................................... 41
РАЗДЕЛ I.I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ
I. Общие положения
1.
Настоящая документация конкурса в электронной форме (далее конкурсная документация)
разработана в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный
закон № 223-Ф3) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и международных
договоров, регулирующих закупочную деятельность на определенных товарных рынках.
2.
Основные понятия, используемые в конкурсной документации:
Заказчик – Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»).
Заказчик – государственное автономное учреждение города Москвы, хозяйственное общество, в
уставном капитале которого доля города Москвы превышает 50 процентов, а также дочернее хозяйственное
общество, в уставном капитале которого более 50 процентов долей в совокупности принадлежит
указанным юридическим лицам, государственное унитарное предприятие города Москвы, государственное
бюджетное учреждение города Москвы, для которых применение Типового положения о закупках товаров,
работ, услуг для нужд Заказчиков города Москвы, осуществляющих закупочную деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), является обязательным при утверждении
им положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него изменений.
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя закупки.
Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Заказчику.
Участник закупки - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,
являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ
«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ),
либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, за исключением физического
лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ.
Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, заявка на участие в
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным
документацией о конкурентной закупке, а также предложившее лучшие условия исполнения договора в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной
документации на основании настоящего Положения.
Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий
полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки,
оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
Электронная площадка (далее – ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме (за исключением закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме).
Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий
предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленной настоящей
документацией по проведению электронного конкурса.
Конкурентная закупка - является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно
следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о
конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в
случаях, которые предусмотрены статьей 35 настоящего Федерального закона, с приложением
документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных
предложениях участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований
Положения.
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства - конкурентная закупка, проводимая среди субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сумма цен единиц товаров,
работ, услуг, цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора (в случае если
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно
определить), определяемая Заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении закупки).
Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные
граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее ЭП, в том числе
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее
также – программно-аппаратные средства ЭП), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в
электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ. Функционирование ЭП
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором ЭП, с учетом требований, предусмотренных положениями Закона № 223-ФЗ.
Оператор ЭП обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке,
предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме.
Офшорная компания - юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утвержденный утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в
Российской Федерации.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из
сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты или в случае
одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении
которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с
существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров,
предусмотренный статьей 5 Закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
В настоящей документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные
в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
РАЗДЕЛ I.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на выполнение
работ (оказание услуг) уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.I. "ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ ".
1
Наименование
Информация
3
4
Организатор: Акционерное общество "Мосводоканал"
(Управление по закупкам)
Место нахождения: 105005, Москва, Плетешковский пер.,
дом 2
Почтовый адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер.,
дом 2
Адрес электронной почты: zakupki@mosvodokanal.ru
Номер контактного телефона: 8 499 263 93 16
Контактное лицо: Шестеркина Светлана Васильевна
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
номер контактного
телефона
1.
Предмет договора
Способ
размещении закупки
Электронная площадка (ЭП)
Выполнение
работ
по
сопровождению
информационных
систем
"формирование
разрешительной
документации
и
заключение
договоров
в
режиме
"одного
окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая
система)", "планирование и прогнозирование услуг
водоснабжения и водоотведения по абонентам АО
"Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах
Конкурс в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
www.roseltorg.ru
Начальная (максимальная)
цена договора (цифрами и
прописью, включая НДС)
35 912 515,44 руб. (Тридцать пять миллионов
девятьсот двенадцать тысяч пятьсот пятнадцать
рублей 44 копейки), в том числе НДС 22%
Порядок определения и
обоснования максимального
значения цены договора (с
учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование,
уплату
таможенных пошлин, налогов
н других обязательных
платежей)
Порядок определения и обоснования начальной
(максимальной) цены договора:
29 436 488,07 руб. (Двадцать девять миллионов
четыреста тридцать шесть тысяч четыреста
восемьдесят восемь рублей 07 копеек), без учета НДС,
2.
3.
4.
5.
6.
НДС 22% - 6 476 027,37 руб. (Шесть миллионов
четыреста семьдесят шесть тысяч двадцать семь
рублей 37 копеек)
Начальная (максимальная) цена договора определена
методом анализа рыночной стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг и включает в себя: все налоги,
пошлины
и
прочие
сборы,
предусмотренные
Законодательством Российской Федерации, а также
стоимость
доставки,
погрузоразгрузочные
и
транспортные расходы (в том числе таможенное
оформление (для товара иностранного производства), а
также любые иные расходы, связанные с исполнением
Договора.
7.
8.
9.
10.
Закупка
проводится среди Участников
малого и среднего
предпринимательства
Форма, сроки и порядок
оплаты работ, услуг, условия
платежей по договору
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания
услуги;
Требования к
участникам конкурса
Да
В соответствии с условиями проекта договора.
Место выполнения работ: в соответствии c Техническим
заданием Части III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Срок выполнения работ: в соответствии с проектом
договора и технической частью.
Объемы выполнения работ: в соответствии с проектом
договора и технической частью.
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом
договора и технической частью.
1.
Соответствие
требованиям,
устанавливаемым
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки:
- Наличие действующей лицензии ФСТЭК России на
деятельность
по
технической
защите
конфиденциальной
информации
со
следующим
перечнем услуг:
буслуги
по
контролю
защищенности
конфиденциальной
информации
от
несанкционированного доступа и ее модификации в
средствах и системах информатизации;
2.
Непроведение
ликвидации
участника процедуры закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника процедуры закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
3.
Неприостановление
деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в процедуре закупки.
4.
Отсутствие
в
предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом №44-ФЗ
реестрах недобросовестных поставщиков сведений об
участнике процедуры закупки, а также в реестре
недобросовестных
подрядных
организаций,
предусмотренном
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной
некоммерческой
организации,
осуществляющей
деятельность,
направленную
на
обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
5.
Обладание
участником
процедуры закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением договора Заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
договоров на создание произведений литературы или
искусства (за исключением программ для электронновычислительных машин, баз данных), исполнения, а
также заключения договоров на финансирование проката
или показа национального фильма.
6. Отсутствие между участником процедуры закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика,
член Закупочной комиссии состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом
хозяйственного
общества
(директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
участниками
закупки
либо
являются
близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящего
Положения понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
7. Участник закупки не является офшорной компанией, не
имеет в составе участников (членов) корпоративного
юридического лица или в составе учредителей
унитарного юридического лица офшорной компании, а
также не имеет офшорных компаний в числе лиц,
владеющих напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном
(складочном)
капитале
хозяйственного
товарищества или общества.
8. Отсутствие у участника процедуры закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые
предоставлены
отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
процедуры закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. Участник процедуры
закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
9. Отсутствие у участника процедуры закупки физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица –
участника процедуры закупки судимости за преступления
в
сфере
экономики
и
(или)
преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
10. Участник закупки - юридическое лицо, которое в
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной
11.
Дополнительные требования
к участникам закупки и
привлекаемым ими
субподрядчикам,
соисполнителям и (или)
Изготовителям товара,
являющегося предметом
закупки, и перечень
документов,
Представляемых
участниками закупки для
подтверждении их
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
11. Участник конкурентной закупки в электронной форме
должен иметь аккредитацию на электронной площадке
полученную в порядке, установленном оператором
электронной площадки.
12. Участник закупки не является иностранным агентом в
соответствии с Законом № 255-ФЗ.
Не предусмотрено
Заявка на участие подается в электронном виде через ЭП
(www.roseltorg.ru)
и должна быть подписана электронной цифровой
подписью участника, в соответствии с регламентом ЭП.
Любой участник закупок вправе подать только одну
заявку.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме
состоит из двух частей и предложения участника закупки
о цене договора (форма 3 Раздела I.3 "Образцы форм и
документов для заполнения участниками закупки").
12.
Заявка подается участником закупок в срок, указанный в
извещении о проведении конкурса в электронной форме,
Требования к содержанию, участниками которого могут быть только субъекты
форме, оформлению и составу малого и среднего предпринимательства.
заявки на участие в закупке
I. Предложение участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства в
отношении предмета такой закупки в соответствии с формой 1
Раздела I.3 "Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки".*
*) Под предложением участника закупки подразумевается согласие
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,
предоставляемое участником закупки посредством функционала
электронной площадки.
II. Вторая часть заявки на участие в закупке должна
содержать:
1. Анкета участника закупки, заполненная по форме по
форме 2.3 Раздела I.3 "Образцы форм и документов для
заполнения
участниками
закупки",
содержащая
следующую информацию:
- наименование, фирменное наименование (при наличии),
адрес юридического лица в пределах места нахождения
юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, адрес места жительства физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если участником конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства
является
индивидуальный
предприниматель;
идентификационный
номер
налогоплательщика
участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства или в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика (для иностранного лица);
- идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа юридического
лица, если участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства
является юридическое лицо, или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика таких лиц;
2. Надлежащим образом заверенная копия действующей
редакции учредительных документов участника закупки,
если участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства
является юридическое лицо;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника процедуры
закупки
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
за
исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником
такой
закупки
является
индивидуальный
предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица
(далее в настоящей статье - руководитель), если
участником такой закупки является юридическое лицо;
4.
Решение о согласии
на совершение или о
последующем одобрении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской Федерации и если для участника процедуры
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой. Решение о согласии
на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки должно содержать указание на то, что решение
выдано для участия в закупочных процедурах и
содержать сумму, на которую оно выдано.
Не может являться основанием для отклонения от участия
в закупке представленное участником закупки решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении
крупной сделки, выданное на сумму, превышающую
начальную (максимальную) цену договора или, в котором
указана предельная сумма совершения крупной сделки
(сделок),
также
превышающая
начальную
(максимальную) цену договора, или в котором указана
информация о том, что крупной для участника является
сделка на сумму свыше конкретной суммы, также
превышающей
начальную
(максимальную)
цену
договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за
неуказание в таком решении предмета конкретной
закупки и иных индивидуализирующих признаков
конкретной закупочной процедуры, а равно типа сделки
(поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки или обеспечения исполнения
договора).
В случае, если для данного участника процедуры закупки
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не
являются крупной сделкой, участник процедуры закупки
в заявке указывает о том, что данная сделка не является
для него крупной.
В случае, если получение указанного решения до
истечения срока подачи заявок на участие для участника
процедуры закупки невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного порядка созыва заседания
органа, к компетенции которого относится принятие
решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки
обязан представить письмо, содержащее обязательство в
случае признания его победителем процедуры закупки
представить вышеуказанное решение до момента
заключения договора.
5. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1
статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, подтверждающая на дату
подачи заявки на участие в конкурентной закупке с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника такой
закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б)
неприостановление
деятельности
участника
конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника такой закупки, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
отчетный период. Участник такой закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по данному заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства не
принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов
коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства непогашенной
или неснятой судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием
услуги,
являющихся
предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства участника такой закупки юридического лица к административной ответственности
за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства указанным в документации о
конкурентной закупке требованиям законодательства
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации информация и
документы, подтверждающие такое соответствие,
содержатся
в
открытых
и
общедоступных
государственных
реестрах,
размещенных
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", на которых размещены эти информация и
документы);
6. Информация и документы об обеспечении заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
если
соответствующее требование предусмотрено извещением
об осуществлении такой закупки, документацией о
конкурентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника
конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, если обеспечение заявки
на участие в такой закупке предоставляется участником
такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
участником
такой
закупки
предоставляется независимая гарантия;
7. Предложение о квалификации участника конкурса по
форме 2.4, 2.4.1., 2.4.2., Раздела I.3 "Образцы форм и
документов для заполнения участниками конкурса;
8. Наименование страны происхождения поставляемого
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), информация и
документы (копии документов), подтверждающие
наименование страны происхождения поставляемого
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), определенные
Правительством Российской Федерации;
9. Информация и документы, подтверждающие
соответствие участника процедуры закупки обязательным
требованиям, информация и документы, которые
подтверждают соответствие участника конкурентной
закупки дополнительным требованиям, установленным в
извещении и (или) документации о закупке. При этом
информация и документы, которые подтверждают
соответствие
участника
закупки
требованию,
предусмотренному пунктом 10.1 Информационной карты,
могут не включаться в заявку в случае, если указанные
информация и документы содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- Наличие действующей лицензии ФСТЭК России на
деятельность по технической защите конфиденциальной
информации со следующим перечнем услуг:
б- услуги по контролю защищенности конфиденциальной
информации от несанкционированного доступа и ее
модификации в средствах и системах информатизации.
10. В случае, если п.11 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
установлены дополнительные требования к участникам
закупки:
- Надлежащим образом заверенные копии документов в
соответствии с п.11 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;
11. Документы (копии документов), подтверждающие
квалификацию участника закупки в соответствии с
критериями оценки.
- Непредоставление в составе заявки на участие в
конкурсе документов, подтверждающих квалификацию,
не является основанием для отказа в допуске к участию в
конкурсе.
12. Участник закупки вправе дополнительно представлять
иные, характеризующие его деятельность, документы.
В случае содержания в первой части заявки на участие
сведений об участнике и (или) о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.
Прочие требования к документам:
- единый формат;
•
каждый файл должен содержать только 1 (один)
документ и иметь наименование, соответствующее
содержанию документа;
•
документ, имеющий несколько редакций, должен
предоставляться только в действующей редакции;
•
документы, имеющие срок действия, должны быть
предоставлены с актуальной на момент подачи заявки
датой;
- срок окончания выполнения работ (оказания услуг) в
заявке должен быть оформлен в формате: ХХ.ХХ.20___ г.
В состав заявки на участие в закупке может включаться
макет, эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное
изображение
товара,
на
поставку
которого
осуществляется закупка
13.
14.
15.
16.
17.
Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в такой закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в такой закупке
Требования, установленные
заказчиком к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы
Требования к описанию
Участниками
закупки
поставляемого
товара,
который
является предметом
конкурентной закупки, ею
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств), ею количественных
и
качественных
характеристик, требования к
описанию
участниками
закупки
выполняемой
работы, оказываемой
услуги, которые являются
предметом конкурентной
закупки, их количественных и
качественных характеристик
Порядок, дата начала, дата и
время
окончания
срока
подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной
закупки)
и
рассмотрения
заявок на участие в закупке
(этапах
конкурентной
закупки)
В соответствии с Приложением 1 к информационной
карте
В соответствии с Приложением 1 к информационной
карте
В соответствии с Техническим заданием
Участник закупки сообщает о согласии участвовать в
конкурсе на условиях, установленных в настоящей
конкурсной документации, и направляет заявку в
соответствии с формой 1 «Заявка на участие в конкурсе»
Раздела I.3 "Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки"
Заявки подаются посредством ЭП по адресу:
www.roseltorg.ru
Заявка на участие в конкурсе оформляется по в
соответствии с Регламентом работы ЭП.
Дата начала срока подачи заявок:
«06» 10 2026 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок:
«22» 10 2026 в 09-00
Дата открытия доступа к поданным заявкам на
участие в конкурсе в электронной форме:
«22» 10 2026 г.
Дата проведения процедуры рассмотрения первых
частей заявок: «23» 10 2026г.
Дата проведения процедуры рассмотрения вторых
частей заявок: «29» 10 2026г.
Дата подачи окончательных предложений:
«27» 10 2026 г.
18.
начала
проведения
такой
процедуры
Подача
окончательных Время
предложений:
устанавливается оператором электронной торговой
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в
которой расположен Заказчик
19.
Дата проведения процедуры оценки и сопоставления
Дата
заявок: «29» 10 2026 г.
рассмотрении
предложений
участников
закупки
и По решению закупочной комиссии срок рассмотрения
подведения итогов закупки
и оценки заявок может быть продлен
Обеспечение заявки составляет:
2% от начальной (максимальной) цены договора.
Обеспечение Заявки может быть оформлено в виде
независимой гарантии или внесения денежных средств.
Способ обеспечения Заявки выбирается Участником
закупки самостоятельно.
Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в
соответствии с регламентом работы ЭП.
20.
Размер обеспечения Заявки,
срок и порядок его
предоставления
Независимая
гарантия,
предоставленная
участником закупки для целей обеспечения заявки на
участие в конкурентной закупке в электронной форме
среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
должна соответствовать требованиям, предусмотренным
частями 14.1 и 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Срок
действия независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее
одного месяца со дня окончания срока подачи заявок.
Информация о независимой гарантии должна быть
включена
в
реестр
независимых
гарантий,
предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, в
случаях, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.
Несоответствие
независимой
гарантии,
предоставленной участником закупки среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, требованиям,
предусмотренным
настоящим
пунктом,
является
основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2
Закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на
специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства,
перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в
извещении об осуществлении конкурентной закупки с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в документации о такой закупке,
или Заказчиком предъявляется требование об уплате
денежной
суммы
по
независимой
гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется
Участником закупки путем перечисления денежных
средств на специальный счет в соответствии с
инструкциями и регламентами работы ЭП.
Срок заключения договора
21.
В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС
протокола, составленного по итогам проведения
конкурентной закупки в электронной форме или
протокола,
составленного
в
ходе
проведения
конкурентной закупки в электронной форме в случае
признания закупки несостоявшейся по причине признания
только одной заявки участника соответствующей
требованиям извещения и (или) документации о
конкурентной закупке, Заказчик размещает на ЭП без
своей подписи проект договора, который составляется
путем включения в проект договора, прилагаемый к
документации о конкурентной закупке или извещению о
закупке, цены договора, предложенной участником
закупки, с которым заключается договор, информации о
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), предложения участника конкурентной закупки о
качественных, функциональных и об экологических
характеристиках объекта закупки. При заключении
договора его цена не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении конкурентной процедуры в электронном
виде.
Заключение договора по результатам проведенной
конкурентной закупки производится не ранее чем через
Размер обеспечении
исполнения договора, срок н
порядок его предоставлении
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола, составленного
по результатам конкурентной закупки.
Обеспечение исполнения договора составляет:
3% от начальной (максимальной) цены договора,
НДС не облагается.
Обеспечение исполнения договора может быть
оформлено в виде независимой гарантии или внесения
денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ
обеспечения
исполнения
договора
выбирается
участником закупки самостоятельно.
22.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения исполнения договора, заключаемого по
результатам проведения конкурентной закупки в
электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства,
должна
соответствовать
требованиям, предусмотренным частями 31 и 32 статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ.
Срок
действия
независимой
гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения
договора, заключаемого по результатам конкурентной
закупки
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
должен
превышать
предусмотренный договором срок исполнения основного
обязательства, которое должно быть обеспечено такой
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его изменения.
Информация о независимой гарантии должна быть
включена
в
реестр
независимых
гарантий,
предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, в
случаях, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.
Также независимая гарантия должна в том числе
содержать указание на то, что все споры по независимой
гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.
Обеспечение исполнения договора должно быть
предоставлено участником закупки до заключения
договора.
Реквизиты для внесения денежных средств в
качестве обеспечения исполнения договора:
Получатель: АО «Мосводоканал»
ИНН 7701984274; КПП 770101001
Счет для перечисления суммы обеспечения договора:
р/с 40702810138290017358 в банке: ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
23.
24.
25.
26.
27.
Требование об обеспечении
исполнении гарантийных
обязательств,
предусмотренных договором
Применение национального
режима
Обеспечение гарантийных обязательств по договору: в
соответствии с условиями проекта договора.
Запреты, ограничения закупок товаров (в том числе
поставляемых при выполнении закупаемых работ,
оказании
закупаемых
услуг),
происходящих
из
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
преимущество в отношении товаров российского
происхождения (в том числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг) в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по
предоставлению
национального
режима
при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" - не установлено.
Порядок заключения договора В случае, если победитель конкурентной процедуры
с участником закупки, который признан уклонившимся от заключения договора, если
Заказчик отказался от заключения договора с победителем
предложил такие же, как и
процедуры закупки, обнаружив, что документы и сведения,
победитель закупки, условия
представленные участником в составе заявки, не
исполнения договора или
соответствуют установленным документацией о закупке
предложение которого
требованиям или содержат недостоверную информацию,
содержит
лучшие условия исполнения
Заказчик вправе заключить договор согласно п.41.6
договора, следующие после
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
условий, предложенных
«Мосводоканал» с участником конкурентной процедуры,
победителем закупки, который заявке которого присвоен второй порядковый номер,
признан уклонившимся
заявке которого присвоен третий порядковый номер, а
также заявке которого присвоен последующий порядковый
номер.
Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя такой процедуры уклонившимся от
заключения договора. При этом Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора в части,
не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
конкурентной процедуре.
Порядок применения
Оплата производится в рублях по курсу соответствующей
официального
валюты, установленному Центральным банком Российской
курса иностранной
Федерации на дату заключения договора
валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской
Федерации и используемого
при оплате договора
Формы, порядок,
дата и время
окончания срока
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса,
заказчик
осуществляет
разъяснение
положений
документации о конкурентной закупке и размещает их в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания
участника такой закупки, от которого поступил указанный
запрос.
При этом заказчик вправе не осуществлять такое
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие.
предоставлении
участникам
закупки
разъяснений
положений
документации о
закупке
28.
Антидемпинговые меры
Дата и время начала срока предоставления разъяснений
положений настоящей конкурсной документации: с
момента размещения на электронной площадке и в ЕИС
извещения о проведении конкурса в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства.
Дата окончания срока предоставления разъяснений
положений настоящей конкурсной документации:
«16» 10 2026 года
Участник конкурентной закупки в электронной форме,
подавший заявку на участие в такой закупке, вправе
отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
В случае если начальная (максимальная) цена договора
равна либо не превышает 50 млн рублей и по результатам
закупочной процедуры цена договора, предложенная
участником закупки, с которым заключается договор,
снижена на 25 и более процентов от начальной
(максимальной) цены договора, победитель либо такой
участник до момента заключения договора обязан
выполнить одно из следующих условий:
-предоставить
Заказчику
информацию,
подтверждающую добросовестность такого участника в
соответствии с абзацем пятым настоящего пункта с
одновременным предоставлением таким участником
обеспечения исполнения договора в размере обеспечения
исполнения договора (в случае установления требования
обеспечения исполнения договора), указанном в
документации о закупке;
-предоставить Заказчику обеспечение исполнения
договора в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения договора (в случае установления
требования обеспечения исполнения договора), указанный
в документации о закупке, но не менее чем в размере
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае проведения закупки, участниками которой
являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, требование к размеру обеспечения,
установленное абзацем первым пункта 42.1 настоящего
Положения, применяется с учетом положений абзаца
второго пункта 15.2 настоящего Положения.
К информации, подтверждающей добросовестность
участника закупки, относится информация, содержащаяся
в реестре контрактов, заключенных заказчиками в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ, или в реестре договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки в соответствии с Законом N 223ФЗ, и подтверждающая исполнение таким участником в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в
закупке трех договоров (контрактов) (с учетом
правопреемства), исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена
одного из таких договоров (контрактов) должна составлять
не менее чем 20 процентов начальной (максимальной)
цены договора (контракта), указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае неисполнения установленных требований
победитель или участник закупки, с которым заключается
договор, признается уклонившимся от заключения
договора.
29.
Изменение объема товаров
(работ, услуг). Процент
изменения объема товаров
(работ, услуг)
30.
Основания для отклонения
заявки
Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов
предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг)
при изменении потребности в таких товарах, работах
(услугах), на выполнение, оказание которых заключен
договор,
или
при
выявлении
потребности
в
дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не
предусмотренных договором, но связанных с работами
(услугами), предусмотренными договором, при условии,
что указанное увеличение объема не приведет к
повышению цены договора более чем на 10 процентов.
Участник процедуры закупки, подавший заявку, не
допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в
случае:
1. Непредставления в составе заявки обязательных для
предоставления документов и сведений, предусмотренных
пунктом 12 Информационной карты.
2. Несоответствия участника процедуры закупки
обязательным требованиям к участникам процедуры
закупок, установленным в извещении и/или документации
о проведении закупки в соответствии с пунктом 10
Информационной карты;
3. Непредставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие
в закупке, если требование обеспечения таких заявок
указано в документации о закупке, в том числе
представление обеспечения заявки на участие в закупке, не
соответствующего требованиям настоящего Положения
или документации о закупке, за исключением случаев
обеспечения заявки на участие в закупке в электронной
форме в виде внесения денежных средств на лицевой счет
участника закупки на ЭП или специальный счет в банке. В
указанном случае подтверждение наличия обеспечения
заявки осуществляется посредством функционала ЭП.
4. В случае несоответствия заявки на участие требованиям
документации о закупке, в том числе наличия в таких
заявках предложения о цене договора, превышающей
установленную начальную (максимальную) цену договора,
либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки
товара) превышает срок, установленный документацией о
закупке.
5. Наличия в составе заявок участника процедуры закупки
недостоверной информации, в том числе в отношении его
квалификационных данных.
6. Если предельная отпускная цена на лекарственные
препараты,
предлагаемые
таким
участником,
не
зарегистрирована
при
осуществлении
закупки
лекарственных препаратов, которые включены в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
7. Несоответствия участника процедуры закупки
дополнительным требованиям к участникам процедуры
закупок, установленным в извещении и (или)
документации закупке, в соответствии с пунктом 11
Информационной карты;
8. Отсутствия в составе заявки предложения о
функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара,
качестве работ (услуг) в случае, если предоставление таких
предложений является обязательным в соответствии с
извещением/документацией о закупке, либо согласия
участника процедуры закупки на исполнение договора на
условиях, указанных в извещении и/или документации о
закупке, отсутствия в составе заявки предложения
участника процедуры закупки о цене договора.
Отстранение участника закупки от участия в процедуре
закупки или отказ от заключения договора с победителем
процедуры закупки осуществляется в любой момент до
заключения договора, если Заказчик или Закупочная
комиссия обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, указанным в пунктах 10, 11
Информационной карты (при наличии таких требований),
или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
9.
Несоответствия участника процедуры закупки
правилам предоставления национального режима при
осуществлении закупок при условии, что Правительством
Российской Федерации установлены запрет, ограничение,
преимущество в соответствии с Законом N 223-ФЗ в
отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупки, а именно:
9.1.
При установлении документации о закупке запрета
закупок товара, запрета закупки работы (услуги)
выполняемой (оказываемой) иностранным лицом:
- заявка на участие в закупке, содержащая предложение о
поставке такого товара, происходящего из иностранного
государства, подлежит отклонению;
- заявка на участие в такой закупке, поданная иностранным
лицом, подлежит отклонению;
9.2. При установлении документации о закупке
ограничения закупок товара, ограничения закупки работы
(услуги), выполняемой (оказываемой) иностранным лицом:
- все заявки на участие в закупке, содержащие
предложения о поставке такого товара, происходящего из
иностранного государства, подлежат отклонению, если
поданы заявка на участие в закупке и(или), окончательное
предложение, признанные по результатам их рассмотрения
соответствующими извещения и/или документации о
закупке и содержащие предложения о поставке товара
российского происхождения;
- все заявки на участие в такой закупке, поданные
иностранными лицами, подлежат отклонению, если
российским лицом поданы заявка на участие в закупке,
и(или) окончательное предложение, признанные по
результатам
их
рассмотрения
соответствующими
требованиям извещения и/или документации о закупке.
При выявлении в составе заявки документов и (или)
сведений,
не
соответствующих
установленным
документацией о закупке требованиям, указанным в
пунктах 10, 11 Информационной карты (при наличии таких
требований), и (или) содержащих недостоверную
информацию, Закупочная комиссия отстраняет участника
закупки от участия в процедуре закупки в любой момент не
позднее даты подведения итогов закупки.
Выявление Заказчиком в составе заявки документов и(или)
сведений,
не
соответствующих
установленным
документацией о закупке требованиям, указанным в
пунктах 10, 11 Информационной карты (при наличии таких
требований),
или
содержащих
недостоверную
информацию, после подведения итогов закупки и до
момента заключения договора влечет отказ Заказчика от
заключения договора.
Приложение № 1 к Информационной карте конкурса
Порядок оценки заявок
по конкурсу: Выполнение работ по сопровождению информационных систем
"формирование разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного
окна", "автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах.
Номер
критерия
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их
содержание
Ценовой критерий
Цена договора
1.
2
2.1.
2.2.
Значимость
критериев оценки
заявок на участие
в конкурсе
Неценовые критерии
Предложение о
квалификации участника
в том числе:
Обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и (или) квалификация)
Опыт работы (услуги), связанный с предметом
договора
50 %
30 баллов
50 %
70 баллов
1. Критерий " Цена договора "
Значимость критерия 50%
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена договора" (ЦБ i),
определяется по формуле:
ЦБi= Цmin / Цi х 100,
где:
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
2. Критерий "Квалификация участников закупки".
Значимость критерия 50 %
2.1. Показатель
"Обеспеченность
кадровыми
квалификация)" для выполнения работ
ресурсами
(количество
и
(или)
Коэффициент значимости показателя (КЗ) = 0,30 (30 баллов)
По показателю " Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация)"
оценка осуществляется в следующем порядке:
Количество баллов, присуждаемых по показателю определяется по следующей формуле:
HЦБ =НЦБ1+НЦБ2+ …+ НЦБi
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi=КЗi x Ki
где:
КЗi - коэффициент значимости показателя.
Кi - количество баллов по предложению участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается.
где:
НЦБ1 – количество баллов по показателю "Количество системных администраторов,
прошедших обучение по одному и/или нескольким из следующих направлений:
Сертифицированный профессиональный администратор баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по настройке параметров в процессах выставления счетов
и сборов платежей, написание скриптов, описание бизнес-объектов Oracle;
Сертифицированный специалист по администрированию RedHat Enterpricse Linux 6 ";
НЦБ2 – количество баллов по показателю "Количество разработчиков, прошедших
обучение по одному и/или нескольким из следующих направлений:
Сертифицированный профессиональный администратор баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по настройке параметров в процессах выставления счетов
и сборов платежей, написание скриптов, описание бизнес-объектов Oracle ";
НЦБ3 – количество баллов по показателю "Количество консультантов, прошедших
обучение по одному и/или нескольким из следующих направлений:
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления материальными
запасами Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления проектами Oracle»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления бухгалтерией Oracle
11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления книгой покупок
Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления кредитной
задолженностью Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления дебиторской
задолженностью Oracle 11i»".
Оценивается предложение участника о количестве, образовании, уровне квалификации
персонала, специалистов и экспертов, которые будут привлечены к выполнению работ при
исполнении данного контракта:
№ п/п
Показатели по критерию «Квалификация
участника закупки»
Количество
баллов,
присваиваемы
х по каждому
из
показателей
Коэффици
ент
значимост
и
показателя
(Kзi)
Подтверждающие
документы
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
- Количество системных
администраторов, прошедшие
обучение по одному и/или нескольким
из следующих направлений:
Сертифицированный
профессиональный администратор баз
данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по
настройке параметров в процессах
выставления счетов и сборов
платежей, написание скриптов,
описание бизнес-объектов Oracle;
Сертифицированный специалист по
администрированию RedHat
Enterpricse Linux 6
указанного
критерия
3
4
Ki1
0,10
K i1<1
1 ≤ K i1 ≤ 2
K i1≥ 3 чел.
- Количество разработчиков,
прошедших обучение по одному и/или
нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный
профессиональный администратор баз
данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по
настройке параметров в процессах
выставления счетов и сборов
платежей, написание скриптов,
описание бизнес-объектов Oracle
K i2<3
3 ≤ K i2 ≤ 4
0 баллов
50 баллов
100 баллов
K i2 ≥ 5 чел.
100 баллов
- Количество консультантов,
прошедших обучение по одному и/или
нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
материальными запасами Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
проектами Oracle»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
бухгалтерией Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
книгой покупок Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
кредитной задолженностью Oracle
Ki3
Ki2
0,10
0 баллов
50 баллов
0,10
5
Для штатных
специалистов:
- копия трудовой книжки,
трудовых договоров,
копия соответствующего
документа,
подтверждающего
прохождение обучения /
квалификацию
специалистов (дипломы,
сертификаты, аттестаты,
удостоверения,
свидетельства и т.п.);
Для привлеченных
специалистов:
- копия гражданскоправовых договоров,
копия соответствующего
документа,
подтверждающего
прохождение обучения /
квалификацию
специалистов (дипломы,
сертификаты, аттестаты,
удостоверения,
свидетельства и т.п.).
11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
дебиторской задолженностью Oracle
11i».
K i3<3
0 баллов
3 ≤ K i3 ≤ 4
50 баллов
K i3 ≥ 5 чел.
100 баллов
Итого
0,30
Непредоставление в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих
квалификацию, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, однако при
оценке заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться только те сведения,
заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на
участие в конкурсе.
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи, печати.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена:
- участнику закупки, который представил сведения, содержащие не все требуемые данные,
указанные в показателе;
- участнику закупки, который не представил в составе своей заявки документы (копии
документов), подтверждающие предоставленные сведения о наличии специалистов,
указанных в показателе.
2.2. Показатель " Наличие у участников закупки опыта работы (услуги), связанного с
предметом договора "
Коэффициент значимости показателя (КЗ) = 0,70 (70 баллов)
Оценивается предложение участника о наличии опыта выполнения работ связанного с
предметом договора, за последние три года до даты подачи заявки на участие в конкурсе (без
нарушений сроков и иных нарушений условий контракта по вине участника).
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax);
б) в случае если Кmax ≥ Кпред, - по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред);
при этом НЦБmax = КЗ x 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное
заказчиком.
Кпред – предельное максимальное значение показателя, установленное заказчиком и определено в
размере, который рассчитывается по формуле
Сп=K *1 000 000, где:
Сп – предельное значение детализирующего показателя «общая цена исполненных участником
закупки договоров»;
K - коэффициент определения детализирующего показателя «общая цена исполненных
участником закупки договоров», округленный до целого числа, рассчитываемый по формуле:
K=(90*Н/1 000 000+4000)/49, где:
Н – начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен
договоров в случае проведения совместной закупки).
Кпред. составляет: 148 000 000,00 рублей.
В качестве наличия опыта Участник закупки должен предоставить копии исполненных
договоров и/или государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральными
законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, содержащих сведения о стоимости работ с приложением копий
актов выполненных работ и подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам за
последние три года.
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых
копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
В случае если государственные контракты и/или договора заключены в электронной форме,
опыт может быть подтвержден размещенными на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок zakupki.gov.ru "Информацией о заключенном контракте (его изменении)" и "Информацией об
исполнении (о расторжении) контракта" при условии предоставления в составе заявки формы
"Сводные сведения о наличии у участника закупки опыта работы (услуги), связанного с предметом
контракта (договора)", содержащей данные о реестровом номере закупки, номере контракта
(договора), дате заключения, предмете, сумме контракта (договора), дате исполнения контракта
(договора).
Под работами сопоставимого характера будут считаться работы (услуги) по
сопровождению биллинговых систем на базе программного обеспечения Oracle и/или
информационных систем расчетов (Биллинговых систем) на базе программного обеспечения
Oracle.
Порядок начисления баллов:
Баллы присваиваются в зависимости от общей цены исполненных участником закупки
договоров, актов выполненных работ, связанных с предметом договора за последние 3 года до
даты подачи заявки на участие в конкурсе.
В случае непредоставления Участником закупки копий исполненных договоров и/или
государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, №
223-ФЗ с приложением копий актов выполненных работ, подтверждающих исполнение
обязательств по данным договорам за последние три года, заявке Участника, начисляется 0
баллов.
В случае если участник закупки не имеет опыта сопоставимого характера, заявке
Участника, начисляется 0 баллов.
3. Оценка заявки.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, умноженных на соответствующие коэффициенты значимости критериев оценки:
Бi = К1хЦБi + К2хНЦ1Бi
где:
Бi– итоговый рейтинг i - й заявки;
К1 – коэффициент значимости критерия оценки «цена договора»;
К2 - коэффициент значимости критерия оценки «квалификация участников закупки».
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
В случае подачи Участниками Заявок с одинаковых условия исполнения договора,
победитель среди них определяется по наиболее ранней дате и времени подачи Заявки.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора на основе критериев, указанных в документации, и заявке на участие
которого присвоен первый номер.
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения
контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были
отклонены;
"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил,
выраженный в процентах;
"коэффициент значимости показателя" (КЗ) - вес показателя оценки в совокупности
показателей нестоимостного критерия оценки, установленного в документации о закупке,
деленный на 100;
"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по
результатам оценки по каждому критерию оценки с учетом значимости критерия оценки.
РАЗДЕЛ I.III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.
1.
ФОРМЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки
на участие в конкурсе в электронной форме, выражает согласие на оказание услуг (выполнение
работ), поставку товаров, соответствующих требованиям настоящего конкурса в электронной
форме:
на выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах,
реестровый номер закупки - ________________, на условиях, предусмотренных документацией
для проведения данного конкурса в электронной форме и не подлежащих изменению по
результатам проведения закупки.
2. ФОРМЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
2.1.ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Реестровый номер торгов _______________
Настоящим _________________________________________________________________
(наименование участник конкурса)
подтверждает, что для участия в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на
выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах, направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
Документы, представляемые участниками конкурса
1.
2.
3.
4.
Опись представляемых документов.
Анкета участника закупки, заполненная по форме по форме 2.3
Раздела I.3 "Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки", содержащая следующую информацию:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического
лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес
места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной
закупки
с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства является индивидуальный предприниматель;
- идентификационный номер налогоплательщика участника
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного
лица);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, если участником конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции
учредительных документов участника закупки, если участником
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства является юридическое лицо;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой
закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
Количество
листов
Наименование
файла
каждого
документа
№
п/п
5.
Наименование
доверенности действовать от имени юридического лица (далее в
настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки
является юридическое лицо;
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и если для участника процедуры закупки
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки должно содержать указание на то, что решение выдано для
участия в закупочных процедурах и содержать сумму, на которую
оно выдано.
Не может являться основанием для отклонения от участия в
закупке представленное участником закупки решение о согласии
на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
выданное на сумму, превышающую начальную (максимальную)
цену договора или, в котором указана предельная сумма
совершения крупной сделки (сделок), также превышающая
начальную (максимальную) цену договора, или в котором указана
информация о том, что крупной для участника является сделка на
сумму свыше конкретной суммы, также превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за
неуказание в таком решении предмета конкретной закупки и иных
индивидуализирующих признаков конкретной закупочной
процедуры, а равно типа сделки (поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки или обеспечения исполнения договора).
В случае, если для данного участника процедуры закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник
процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не
является для него крупной.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока
подачи заявок на участие для участника процедуры закупки
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого
относится принятие решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупных сделок, участник процедуры
закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в
случае признания его победителем процедуры закупки
Количество
листов
Наименование
файла
каждого
документа
№
п/п
6.
Наименование
представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора.
Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4
Закона № 223-ФЗ, подтверждающая на дату подачи заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника такой закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конку-рентной
закупки
с
участием
субъектов
малого
и
сред-него
предпринимательства в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника такой
закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период. Участник такой закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по данному
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной
закупке
с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства - физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной
или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не-
Количество
листов
Наименование
файла
каждого
документа
№
п/п
7.
8.
9.
Наименование
применение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
предметом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства участника
такой закупки - юридического лица к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в
документации
о
конкурентной
закупке
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации информация и
документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в
открытых и общедоступных государственных реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых размещены эти информация и документы);
Информация и документы, подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки обязательным требованиям, информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника
конкурентной
закупки
дополнительным
требованиям,
установленным в извещении и (или) документации о закупке. При
этом информация и документы, которые подтверждают соответствие
участника закупки требованию, предусмотренному пунктом 10.1
Информационной карты, могут не включаться в заявку в случае, если
указанные информация и документы содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- Наличие действующей лицензии ФСТЭК России на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации со
следующим перечнем услуг:
б- услуги по контролю защищенности конфиденциальной
информации от несанкционированного доступа и ее модификации
в средствах и системах информатизации.
Предложение о квалификации участника конкурса (по форме 2.4,
2.4.1., 2.4.2. Раздела I.3 "Образцы форм и документов для
заполнения участниками конкурса".
Документы (копии документов), подтверждающие квалификацию
участника закупки в соответствии с критериями оценки,
установленным в "Порядке оценки заявок по критериям"
Количество
листов
Наименование
файла
каждого
документа
№
п/п
Наименование
Количество
листов
Наименование
файла
каждого
документа
Приложение № 1 к Информационной карте конкурса.
10.
(Непредоставление в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих квалификацию, не является основанием
для отказа в допуске к участию в конкурсе)
Участник конкурса вправе дополнительно представлять иные,
характеризующие его деятельность, документы
Участник конкурса
(уполномоченный представитель) __________________________ (Фамилия И.О.)
(должность)
(подпись)
ФОРМА 2.2. ДОВЕРЕННОСТЬ
" ____ " ___________________ 201___ г.
Исх. № ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Москва ____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – Участник конкурса: ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, должность)
действующий на основании _________________________________________доверяет
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ______________ "____" ______ 200__ г.
представлять интересы ______________________________________________________________,
(наименование организации)
том числе подписывать заявку на участие в конкурсе ____________________________________,
(наименование конкурса, реестровый номер торгов)
проводимым Организатором (АО "Мосводоканал").
Подпись __________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель __________________ ___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
ФОРМА 2.3. АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Наименование
Сведения об Участнике
Фирменное наименование (полное и сокращенное
наименование организации), сведения об
организационно-правовой форме (для юридического
лица), либо Ф.И.О. участника закупки, паспортные
данные (для физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес (для корреспонденции)
Сведения о месте жительства (для физического лица)
Телефоны (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _______________________________ (Ф.И.О.)
(должность)
(подпись)
ФОРМА 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
№. Наименование
п.п критерия
1
1.
2
Требуемое значение
3
Предложение
Участника*
5
4
Сведения о наличии опыта
участника
подтверждаются
копиями исполненных договоров
и/или
государственных
контрактов,
заключенных
в
соответствии с Федеральными
законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ,
содержащих
сведения
о
стоимости
услуг
(работ)
с
приложением
копий
актов
выполненных работ (оказанных
услуг)
и
подтверждающих
исполнение
обязательств
по
данным договорам за последние
три года
В качестве наличия опыта Участник
закупки должен предоставить копии
договоров
и/или
Наличие опыта исполненных
государственных
контрактов,
выполнения
работ (оказания заключенных в соответствии с
услуг) связанного Федеральными законами № 44-ФЗ,
с
предметом № 223-ФЗ, содержащих сведения о
стоимости
услуг
(работ)
с
договора.
приложением
копий
актов
В соответствии с
выполненных работ (оказанных
формой 2.4.1.
услуг)
и
подтверждающих
исполнение обязательств по данным
договорам за последние три года
Наличие квалифицированного персонала:
Наименование специальности
2.
Приложение № __________
к заявке на участие в конкурсе
Примечание
Обеспеченность
кадровыми
ресурсами
(количество
и
(или)
квалификация)
в соответствии
с формой 2.4.2.
Наличие не менее 1
Системного
администратора,
прошедшего обучение по одному
и/или нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный
профессиональный администратор
баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по
настройке параметров в процессах
выставления счетов и сборов
Наличие квалифицированного персонала:
Наименование специальности
Наличие
Системного
администратора, прошедшего
обучение по одному и/или
нескольким
из
следующих
направлений:
Сертифицированный
профессиональный
администратор баз данных
Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный
специалист
по
настройке
Колво,
чел.
Копии
документов,
подтверждающих квалификацию:
Для штатных специалистов:
- копия трудовой книжки, трудовых
договоров, копия соответствующего
документа,
подтверждающего
прохождение
обучения
/
квалификацию
специалистов
(дипломы, сертификаты, аттестаты,
удостоверения, свидетельства и
т.п.);
Для привлеченных специалистов:
№. Наименование
п.п критерия
Требуемое значение
Предложение
Участника*
платежей, написание скриптов,
описание бизнес-объектов Oracle;
Сертифицированный специалист по
администрированию
RedHat
Enterpricse Linux 6
Наличие не менее 3 разработчиков,
прошедших обучение по одному и/или
нескольким
из
следующих
направлений:
Сертифицированный
профессиональный администратор
баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по
настройке параметров в процессах
выставления счетов и сборов
платежей, написание скриптов,
описание бизнес-объектов Oracle
Наличие не менее 3 Консультантов,
прошедших обучение по одному и/или
нескольким
из
следующих
направлений:
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
материальными запасами Oracle
11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
проектами Oracle»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
бухгалтерией Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
книгой покупок Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
параметров
в
процессах
выставления счетов и сборов
платежей, написание скриптов,
описание
бизнес-объектов
Oracle;
Сертифицированный
специалист
по
администрированию
RedHat
Enterpricse Linux 6
Наличие
разработчиков,
прошедших обучение по одному
и/или нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный
профессиональный
администратор баз данных
Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный
специалист
по
настройке
параметров
в
процессах
выставления счетов и сборов
платежей, написание скриптов,
описание
бизнес-объектов
Oracle
Наличие
Консультантов,
прошедших обучение по одному
и/или нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы
управления
материальными
запасами
Oracle 11i»;
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы управления проектами
Oracle»;
Примечание
копия
гражданско-правовых
договоров, копия соответствующего
документа,
подтверждающего
прохождение
обучения
/
квалификацию
специалистов
(дипломы, сертификаты, аттестаты,
удостоверения, свидетельства и
т.п.).
№. Наименование
п.п критерия
Требуемое значение
Предложение
Участника*
кредитной задолженностью Oracle
11i»;
Сертифицированный специалист по
направлению «Основы управления
дебиторской задолженностью
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы
управления
бухгалтерией Oracle 11i»;
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы управления книгой
покупок Oracle 11i»;
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы управления кредитной
задолженностью Oracle 11i»;
Сертифицированный
специалист по направлению
«Основы
управления
дебиторской задолженностью
* В столбце 4 «Предложение участника» указываются конкретные значения, предлагаемые Участником закупки.
Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____________________ (Фамилия И.О.)
(должность)
(подпись)
главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
М.П.
(подпись)
Примечание
ФОРМА 2.4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
2.2. КРИТЕРИЯ " НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ (УСЛУГИ) СВЯЗАННОГО С ПРЕДМЕТОМ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)"
Приложение №__________
к заявке на участие в конкурсе
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии у (наименование участника) опыта работы (услуги), связанного с предметом контракта
(договора)
№
Реестровый
п/п номер закупки
Номер записи
в реестре
контрактов
Перечень
(реестре
Номер и дата
Наименова
Сумма
Дата
документов,
договоров)
заключения
ние предмета контракта исполнения
представленных в
контракта
контракта
(договора), контракта
для
подтверждение данных
(договора)
(договора)
руб.
(договора)
контрактов
сведений
(договоров),
заключенных в
соответствии с
44-ФЗ, 223-ФЗ
1
…
Итого исполнено ____________ контрактов (договоров) на общую сумму ______________ руб.
Участник/
Руководитель организации/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Должность/доверенность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
ФОРМА 2.4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО
ПОКАЗАТЕЛЮ 2.1. КРИТЕРИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ"
Приложение № __________
к заявке на участие в конкурсе
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
Таблица-1*. Кадровые ресурсы
№
Фамилия,
Образование
п/п
имя,
(учебное заведение,
отчество
год окончания,
специалиста
полученная
специальность)
Должность
Информация о
наличии
подтверждающих
документов, указанных
в показателе по
критерию
«Квалификация
участника закупки»*
Системный администратор, прошедшего обучение по одному и/или нескольким из
следующих направлений:
Сертифицированный профессиональный администратор баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по настройке параметров в процессах выставления
счетов и сборов платежей, написание скриптов, описание бизнес-объектов Oracle;
Сертифицированный специалист по администрированию RedHat Enterpricse Linux 6
1.
2.
…
Разработчики, прошедшие обучение по одному и/или нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный профессиональный администратор баз данных Oracle (не ниже 10g);
Сертифицированный специалист по настройке параметров в процессах выставления
счетов и сборов платежей, написание скриптов, описание бизнес-объектов Oracle
1.
2.
…
Консультанты, прошедшие обучение по одному и/или нескольким из следующих
направлений:
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления материальными
запасами Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления проектами
Oracle»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления бухгалтерией
Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления книгой покупок
Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления кредитной
задолженностью Oracle 11i»;
Сертифицированный специалист по направлению «Основы управления дебиторской
задолженностью Oracle 11i».
1.
2.
…
Прочие специалисты
1.
2.
…
- в данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены
Участником конкурса в ходе исполнения Договора.
* в подтверждение вышеприведенных данных прикладываются копии документов, указанных в 2.1.
Показателя "Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация)" для выполнения
работ Порядка оценки заявок (Приложение 1 к Информационной карте конкурса)
Участник конкурса (уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.)
(должность)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.)
М.П.
(подпись)
ФОРМА 3. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Цена договора, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с
законодательством Российской Федерации, все расходы и затраты участника закупки, в том числе
сопутствующие,
связанные
с
исполнением
договора,
составляет:
___________________________________________________ (указать значение
цифрами и прописью) *, в т.ч. НДС 22%**
* В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС прикладывается
документ, подтверждающий право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (уведомление, информационное
письмо налогового органа, заявление (с отметкой налогового органа) о возможности применения
УСН и т.д., в случае прямого указания закона - письмо от претендента со ссылкой на подпункт,
пункт и часть соответствующей статьи Налогового кодекса Российской Федерации.
Участник закупки/
уполномоченный представитель
(Фамилия
И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на
подпись заявки на участие в конкурсе в электронной форме)
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

=== ФАЙЛ: Проект_контракта_17241656-1.pdf | docs/32616441296/Проект_контракта_17241656-1.pdf
ПРОЕКТ
Гражданско-правовой договор
№ ____________________
Выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и
прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО
"Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах
г. Москва
______________________________ г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ", именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора по цифровому
развитию АО «Мосводоканал» Степанова Сергея Владимировича , действующего на
основании доверенности №(30).01.08-863/25 от 20.10.2025 , с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки открытый конкурс в электронной форме, реестровый № торгов
______________________________________,
протокол
от __________________ №_______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по сопровождению
информационных систем "формирование разрешительной документации и заключение
1
договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная система расчетов
(биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг водоснабжения и
водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028
годах
(далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение
№1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и
оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет __________________, в том числе НДС
_________________ рублей . (далее – Цена Договора)
2.2. Вариант 2. Цена Договора составляет __________________. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
Договора.
2.6. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.7.2. Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных Подрядчиком работ,
в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ на
расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты
2
и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к
настоящему Договору) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), с
приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение7
(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
работ .
2.7.3. Оплата по договору осуществляется на основании Счета и Акта сдачиприемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в
соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.
2.7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.7.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,
указанного в статье 15 Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по Договору установлены в соответствии с Техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1
к настоящему Договору): с "01" апреля 2027 г. по "31" марта 2028 г .
3.2. Подрядчик не вправе досрочно выполнить работы.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания завершения
выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации,
предусмотренной Техническим заданием, и счет-фактура и Акт сдачи-приемки
выполненных работ, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах,.
4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных в настоящей статье Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и
Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает
нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачиприемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных
3
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в
срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик
в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном
акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и
передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для
принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки
выполненных работ, один из которых направляет Подрядчикув порядке,
предусмотренном в настоящей статье Договора.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Акт сдачи-приемки выполненных
работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости
выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных
работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
4
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу
деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.
5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный
запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих
дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
настоящему Договору.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования средств .
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных
представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении
выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных
Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в
статье 4 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или
объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.3. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.
6
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а
также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов
должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух
рабочих дней.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
5.4.8. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в
сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы
ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к
взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную
для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения
настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения настоящего Договора.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
7
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период
устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном
Положением о закупке товаров, работ, услуг по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность
8
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Договором, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии
с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном
настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если
Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа
исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от
50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
9
- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает
10 млрд рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения
Подрядчика среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не
более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или
с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров,
работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем
порядке:
а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
10
- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Подрядчиком.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором,
не может превышать Цену договора.
7.11. Начисленные Подрядчику но не списанные Заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и
порядке , предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать Цену договора.
7.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товара не в полном объеме/выполнения работ и/или оказания услуг не в
полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.17. Не считается нарушением сроков оказания Услуг нарушение сроков, вызванное
выявлением в процессе оказания Услуг Исполнителем отсутствия, исключения и/или
изменения стандартизованных интеграционных; интерфейсов со сторонними
информационными системами, а также отсутствия реакции, в том числе в сроки,
укладывающиеся в сроки календарного плана проекта, со стороны третьих лиц,
являющимися поставщиками (разработчиками) сторонних информационных систем.
Подтверждением указанных в настоящем пункте событий могут являться: переписка
посредством электронной почты, скриншоты из новостных лент, либо иных разделов
официальных сайтов информационных систем.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
12
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Заказчика:
●
●
●
8.1.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения
работ, предусмотренных Договором.
8.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный
Договором , или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку,
предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения
работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в
установленный Договором срок.
8.1.1.4. Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные
недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Договора.
8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения
данной закупки.
8.1.1.7. В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.
8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Подрядчика:
8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
выполненных работ, допущенные по вине Заказчика.
8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ
Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок,
13
предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала,
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.
8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье
15 Договора.
8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
Статья 9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется.
9.2. Подрядчик внес обеспечение Договора на сумму:
ВАРИАНТ 1:
Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем
внесения денежных средств, что составляет 3%от начальной (максимальной)
цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.
Подрядчик также предоставил информацию
добросовестность.
подтверждающую свою
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в
14
документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий
Договор.(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых
мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при
условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, но не более 5 % от
начальной (максимальной) цены Договора (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 №
1352), указанной в документации о закупке, по результатам проведения которой
заключается настоящий Договор).
ВАРИАНТ 2:
89 781,29 (Восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один рубль 29 копеек) , в
форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что
составляет 3 % (не может превышать 5 %) от начальной (максимальной)
цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.
9.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора «30» июня 2028 года.
9.4. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с
которым заключается Договор, самостоятельно.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ,
услуг):
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой
гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг, а также
предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору,
включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Договором неустоек
(штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в настоящей
статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи
Сторон».
15
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Договору денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Договору, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства возвращаются
Заказчиком Подрядчику по истечении срока действия данного обеспечения в срок
до «30» июня 2028 года.Денежные средства возвращаются на банковский счет
Подрядчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Договора.
9.5. В случае продления срока выполнения работ по Договору, Подрядчик обязуется в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты продления срока выполнения работ,
предоставить новое действующее обеспечение (независимая гарантия или денежные
средства). Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты
окончания срока исполнения обязательств сторон по договору.
9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
16
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем
переговоров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
17
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа
в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Договора Сторонами "30"июня 2028 г.
12.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Договором срока исполнения
обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае выполнения
работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.
12.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров,
заключенных заказчиками.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к
18
Договору подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Техническое задание;;
Приложение № 2 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 3 - Смета.
Статья 14. Антикоррупционная оговорка
14.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции
(далее – антикоррупционные требования).
14.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при
исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными
лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.
14.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица
не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей
19
прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать
иные неправомерные цели.
14.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных
требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно
уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.
14.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с
нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне
запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких
подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен
в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос,
обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне
запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные
федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи)
рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по
соглашению Сторон.
14.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением
антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в
этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые
документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить
исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до
урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при
этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или
административного правонарушения коррупционной направленности либо в
результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки,
указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
14.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия
настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне
возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков
определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
14.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей
Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы
компетентным органам.
Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
АКЦИОНЕРНОЕ
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПОДРЯДЧИК:
О Б Щ Е С Т В О ____________________________
Адреса:
20
Адреса:
- юридический: ____________ ;
- фактический: 105005, г Москва, вн.тер.г.
- юридический:
муниципальный округ Басманный, пер
_________________________________;
Плетешковский, д 2;
- фактический:
+7 (499) 263-91-49,+7 (499) 763-34-34;
_________________________________ ;
zakupki@mosvodokanal.ru;
Телефон:_______________________,
Получатель: ________________
факс:____________________ ;
ОГРН: 1127747298250;
Адрес электронной почты:
ИНН: 7701984274;
_____________________________________
КПП: 770101001;
__;
БИК: __________________;
Получатель: _________________________;
Название Банка:
Н а з в а н и е
Б а н к а :
____________________________;
_____________________________;
р/с: _____________________________;
ОГРН: ____________________;
л/с: ___________________________;
ИНН: ___________________;
к/с:
КПП: ___________________;
_____________________________________
БИК: ___________________;
;
Н а з в а н и е
Б а н к а :
Реквизиты счета для перечисления
_____________________________;
денежных средств в качестве обеспечения
р/с: ______________________________;
исполнения
Договора: Р/С
л/с: ____________________________;
40702810138290017358
к
/
с
:
в ПАО Сбербанк,
_____________________________________
К/С 30101810400000000225,
;
БИК 044525225
Интернет сайт: _______________________;
Интернет сайт: www.mosvodokanal.ru.;
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Договора)
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
М.П.
подписание Договора)
М.П.
Приложение № 2 к Договору
21
№ ____________________
от ______________________________
Форма акта сдачи - приемки выполненных работ
АКТ сдачи - приемки выполненных работ
Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Подрядчиком
«__»__________20___г., Москва «__»__________20___г., Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ" (указать наименование
заказчика), именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________ (должность, ФИО), действующего на основании
_________________ , с одной стороны, и ____________________________ , именуемый
(-ое) в дальнейшем «Подрядчик» , в лице ________________________ (должность,
ФИО), действующего на основании ___________________ , с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора от ______________________________ №
____________________ (далее - Договор) Подрядчиком выполнены работы, а
Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по
сопровождению информационных систем "формирование разрешительной
документации и заключение договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная
система расчетов (биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг
водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ"
в 2027-2028 годах .
2. Договором предусмотрено выполнение следующих видов работ за период с "___"
__________ 20___г. по "___"_________20___г.:
Наименовани Ед.изм Количест Тариф/цена за ед. (руб.), в
е работы
.
во
т.ч. НДС (при наличии)
Сумма (в руб.),
Качеств
в т.ч. НДС (при
о
наличии)
3. Фактически выполнены работы за период с "___" ______20___г. по "___" _________
20__г., что подтверждено соответствующей отчетной документацией:
Наименование Ед.из Количест Тариф/цена за ед. (руб.), в
работы
м.
во
т.ч. НДС (при наличии)
22
Сумма (в руб.),
в т.ч. НДС (при Качество
наличии)
4. Сведения о проведенной экспертизе выполненных
_________________________________________.
5. Срок выполнения работ по Договору "__" _____ 20__г.
работ:
Фактический срок выполнения работ , принимаемых по настоящему акту, "___"
_______ 20__ г.
6. Вариант 1. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на
сумму _____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______
руб., __________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка
НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора
законодательством Российской Федерации)
Вариант 2. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на
сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб., без
учета НДС (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от
уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от
уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную
норму Налогового кодекса Российской Федерации).
Вариант 1*.
Подрядчику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
Вариант 2.
Неустойка Подрядчику не начисляется.
Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику , за работы, принятые по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с
действующим на момент заключения Договора законодательством Российской
Федерации) - ___________ руб.
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику , за работы, принятые по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае
если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма
НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и
номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса
Российской Федерации) - __________ руб.
23
7. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________
Председатель приемочной комиссии** ______________________________ / ФИО/
Члены приемочной комиссии**
______________________________
/ ФИО/
_______________________________ / ФИО/
_______________________________ / ФИО/
_______________________________ / ФИО/
*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии
с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.
Заказчик:
Подрядчик:
______________ / __________
____________
_______________ /
М.П.
М.П.
Приложение № 3 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
СМЕТА*
№ п/п
Цена за единицу
Общая стоимость
Перечень
с НДС ___ %
с НДС ___ %
Количеств
выполняемых (или указывается, что НДС
(или указывается, что
о
работ Ед. изм. не облагается),
НДС не облагается),
руб.
руб.
1.
Выполнение работ по сопровождению
информационных систем "формирование
разрешительной документации и
заключение договоров в режиме "одного
24
12
окна", "автоматизированная система
расчетов (биллинговая система)",
"планирование и прогнозирование услуг
водоснабжения и водоотведения по
абонентам АО "Мосводоканал", "интернет
доступ" в 2027-2028 годах
Итого Цена Договора, в т.ч. НДС ___ % (или указывается, что
НДС не облагается), руб.
*Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
Договора/Цены единицы к начальной (максимальной) цене Договора/единицы.
Полученная итоговая стоимость каждой позиции Договора и общая итоговая Цена
Договора вносятся в проект Договора, направляемого Заказчиком победителю
закупки.
25

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 2.docx | docs/32616441296/Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 2.pdf
Приложение 2
к Техническому заданию
Отчет по задачам сопровождения
(ИС РДиД, Биллинг, планирование и прогнозирование)
Договор № ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ
за период с __ по _____ ГГГГг
№
п.
п.
Функциональ
ное
направление
№
заявк
и
Дата
запрос
а
Прио
ритет
Заявите
ль
1
2
3
4
5
6
1
Биллинг
2
РДиД
Краткое описание работ
Трудоемк
ость,
чел/час
Дата начала
выполнения
работ
Дата
окончания
7
8
9
10
СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик
___________________________________________
Заказчик
____________________________
____
Количе
ство
дней в
работе
11

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 3.docx | docs/32616441296/Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 3.pdf
Приложение 3
к Техническому заданию
Перечень используемых таблиц
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Имя таблицы/представления, процедуры/функции
MVK$BIL.BIL_CHARGE_GROUP
MVK$BIL.BIL_CHARGE_VARIETY
MVK$BIL.BIL_CHARGES
MVK$BIL.BIL_CHARGE_GROUP
MVK$BIL.PAY_CLL_OPER_TYPES
MVK$BIL.PAY_COLLATION
MVK$BIL.PAY_PAY_DOCS
MVK$BIL.RDN_DIM_METERS
MVK$BIL.RDN_EVENT_GROUPS
MVK$BIL.RDN_GRP_EVENTS
MVK$BIL.RDN_MET_READINGS
MVK$BIL.RDN_MOUNTED_METERS
MVK$BIL.RDN_METER_PRODUCERS
MVK$BIL.RDN_METER_TYPES
MVK$BIL.RDN_REG_POINTS
MVK$BIL.RDN_RGP_EVENT_TYPES
MVK$BIL.RDN_RGP_EVENTS
MVK$BIL.VST_DOCS
MVK$BIL.SUP_PIPELINE_INP
MVK$BIL.VST_INV_LINES
MVK$BIL.VST_INVOICES
MVK$BIL.VST_SALDO_ABO
MVK.ADR_ADDRESS
MVK$BIL.VST_TYPE_DOC_DET
MVK.ADR_COMMUNITY
MVK.ADR_TYPE_DISTRICT
MVK.ADR_TYPE_STREET
MVK.ADR_VAO
MVK.BIL_TYPE_BRANCH
MVK.CLI_CLIENT
MVK.CLI_TYPE_CATPOT
MVK.DMN_VOBJ_TYPE_RE
MVK.DMN_VSUBSYS_DOG_ACT
MVK.DOG_ABONENT
MVK.DOG_CONTRACT_USL
MVK.DOG_OBJECT
MVK.DOG_ORDER
MVK.DOG_TYPE_ABON_SP
MVK.DOG_TYPE_CNR_USL
MVK.DOG_TYPE_SHABLON
2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
MVK.DOJ_VP
MVK.ECO_TYPE_CALC_METHOD
MVK.MVK_TYPE_PERSON
MVK.OBJ_OBJECT
MVK.OPS_OPER_TAB
MVK.SUP_TYPE_WATER
DP_VLIST_DOG
OAC_FUNC_ROLES_CISU_V
DBA_ROLES
MVK_DISTRICTS_CISU_V
OAC_ROLES_GRANTED_FRM_CISU_V
DBA_ROLE_PRIVS
MVK_VISIBLE_RKS
MVK_VISIBLE_RVS
DBA_USERS
MVK_PERSON_CISU_V
USER_ADMIN.CREATE_USER
RDS_VISIBLE_MNG.SET_DB_USER_1C
OAC_API_CISU.ADD_RGT
USER_ADMIN.GRANT_ROLE
RDS_VISIBLE_MNG.MANAGE_VISIBLE_DISTRICT_DB
OAC_API_CISU.DEL_RGT
USER_ADMIN.REVOKE_ROLE
RDS_VISIBLE_MNG.MANAGE_VISIBLE_DISTRICT_DB
DP_VDAT
DP_DATA
DP_NET
DP_VTU
DPS_VSPA_PROT
DP_CALC_PAY
PAY_COLLATION_V
TU_PERMISSION_DOC
OPS_VOPERS
TU_VTU_LIST
PR_VPR
PAY_BILL
PAY_PAYMENT
MVK_BZ_PORTAL_REQUEST_ALL_V

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 4.docx | docs/32616441296/Приложение к ТЗ (архив)/Приложение к ТЗ/Приложения 4.pdf
Приложение 4
к Техническому заданию
Основные контрольные точки для измерения
производительности системы.
№
Наименование задачи
1
Формирование процессов начисления. Расчет по 1000
абонентов
Формирование процессов выставления (1200 счетов)
2
3
4
5
Формирование отчета №2 «Начисленные доходы по
управлению за период (по дате банка)»
- за 1 день
- за отчетный период
Формирование отчета № 12 «Ведомость
необработанных абонентов за месяц»
Формирование электронных документов для отправки
оператору ЭДО (1 000 комплектов)
* Для перцентиля 99 (в 99% случаев).
Подсистема,
модуль, пункт
меню
БиллингНачисления
БиллингНачисления
БиллингНачисленияОтчеты
БиллингНачисленияОтчеты
Биллинг-Печать
документов
Требуемое
время
исполнения
(мин./ч.) *
< 1,5 часов
< 15 минут
< 5 минут
< 40 минут
< 30 минут
< 4 часов

=== ФАЙЛ: Расчет НМЦД.xlsx | docs/32616441296/Расчет НМЦД.pdf
Приложение к Протоколу (начальной) максимальной
цены договора
Расчет начальной (максимальной) цены договора
Объект закупки: Выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и прогнозирование
услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах.
Способ определения поставщика: Конкурс в электронной форме
Метод определения начальной (максимальной) цены договора: анализ рыночной стоимости закупаемых товаров,работ,услуг
Цена, руб., с НДС 22%
Наименование
Основные характеристики
Выполнение работ по сопровождению информационных систем
"формирование разрешительной документации и заключение договоров в
режиме "одного окна", "автоматизированная система расчетов
(биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг
водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал",
"интернет доступ" в 2027-2028 годах
Функциональная поддержка
работоспособности системы в
соответствии с требованиями
Технического задания
Единица
Коммерческое
измерения предложение №1
(УСН 5%)
мес.
Начальная (Максимальная) цена договора, руб. без НДС
НДС 22%, руб.
Начальная (Максимальная) цена договора, руб., с НДС 22%
Дата сбора данных
Срок действия цен
Расчет выполнен в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 г. №242-РП
Начало выполнения работ: с 01.04.2027
Окончание выполнения работ: по 31.03.2028
Коммерческое
предложение №3
Средняя цена
Копт. Заказчика
3,700,000.00
4,259,833.33
3,872,444.44
0.7728218355019
Средняя цена с
Количеств
учетом Копт.
о
Заказчика, руб.с НДС
22%
2,992,709.62
12
Стоимость руб. с
НДС 22%
35,912,515.44
29,436,488.07
6,476,027.37
35,912,515.44
8/11/2026
10/31/2026
Заказчик города Москвы: АО "Мосводоканал"
Расчет подготовил
Специалист 1-й категории ПДО СПиПУ АИТ ________________А.И.Давыдкина
Начальник ПДО СПиПУ АИТ ______________________ А.А. Пиотровский
3,657,500.00
Коммерческое
предложение №2
(НДС не
облагается УСН)
###
8/20/2026
10/31/2026
8/20/2026
10/31/2026

=== ФАЙЛ: Обоснование неприменения запрета по ППРФ 1875.docx | docs/32616441296/Обоснование неприменения запрета по ППРФ 1875.pdf
Пояснения по применению к закупке национального режима
"Запрет" и "Ограничение" на закупку товаров, происходящих из иностранных
государств не применяется в связи с тем, что осуществляется закупка работ (услуг) не
попадающих под определение программного обеспечения, указанного в позиции 146
приложения №1 согласно с пп. "с" п. 4 ППРФ №1875:
с) для целей ППРФ №1875 под программным обеспечением, указанным в
позиции 146 приложения N 1 к ППРФ №1875, понимается программное обеспечение
и (или) права на него возникшие вследствие:
поставки на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам
связи, а также предоставления в пользование программного обеспечения посредством
использования каналов связи и внешней информационно-технологической и
программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку и
хранение данных (услуги облачных вычислений);
поставки,
технического
обслуживания
персональных
электронных
вычислительных машин, устройств терминального доступа, серверного
оборудования и иных средств вычислительной техники, на которых программное
обеспечение подлежит установке в результате исполнения контракта (договора);
выполнения работ, оказания услуг, связанных с разработкой, модификацией,
модернизацией программного обеспечения, в том числе в составе существующих
автоматизированных систем, если такие работы или услуги сопряжены с
предоставлением заказчику прав на использование программного обеспечения или
расширением ранее предоставленного объема прав;
оказания услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой,
обновлением программного обеспечения, в том числе в составе существующих
автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены с предоставлением
заказчику прав на использование программного обеспечения или расширением ранее
предоставленного объема прав.
В рамках осуществляемой закупки Заказчику предоставляются услуги
сопровождению информационных систем без предоставления Заказчику
дополнительных прав или лицензий для новых пользователей. В рамках закупки по не
осуществляется поставка и/или установка программного обеспечения, Заказчику не
передаются и не расширяется объем прав на используемое программное обеспечение,
ограничения ППРФ №1875 не применяются.

=== ФАЙЛ: Техническое_задание_17241656-1.pdf | docs/32616441296/Техническое_задание_17241656-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование разрешительной
документации и заключение договоров в режиме "одного окна", "автоматизированная система
расчетов (биллинговая система)", "планирование и прогнозирование услуг водоснабжения и
водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 2027-2028 годах
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по сопровождению информационных систем "формирование
разрешительной документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
"автоматизированная система расчетов (биллинговая система)", "планирование и прогнозирование
услуг водоснабжения и водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", "интернет доступ" в 20272028 годах.
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.
1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.5. Объем работ: согласно Приложению 1.
1.6. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7. Приложения к Техническому заданию:
– Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 –Образец "Отчет по задачам сопровождения".
- Приложение 3 - Перечень используемых таблиц.
- Приложение 4 - Основные контрольные точки для измерения производительности системы.
Термины и определения
Заказчик
Подрядчик
–
Акционерное общество "Мосводоканал"
–
Подрядчик или субподрядчик, в случае его привлечения. Организация,
выполняющая работы по настоящему Техническому заданию
АСУ
Автоматизированная система управления
АС УР
–
Автоматизированная система управления реестрами, регистрами,
справочниками и классификаторами (Базовый регистр)
БД
–
База данных
Биллинг
–
БТИ
–
Визуализированные
–
Информационная система "Автоматизированная система расчетов
(Биллинговая система)"
Бюро технической инвентаризации, отвечает за составление и
поддержание в актуальном виде всех каталогов и баз зданий жилого
фонда
Инструкции, содержащие скриншоты (копии экранов)
1
инструкции
ВО
-
Водоотведение
КИСУ
–
Корпоративная информационная система управления
ЕАИСТ
–
Единая автоматизированная информационная система торгов города
Москвы
ЕГИС
–
Программно-аппаратный комплекс Единой геоинформационной
системы АО "Мосводоканал"
ГИС ЖКХ
–
Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
ИС
–
Информационная система "Формирование разрешительной
документации и заключение договоров в режиме "одного окна",
информационная система "Автоматизированная система расчетов
(Биллинговая система)", информационно – аналитическая система
"Планирование и прогнозирование услуг водоснабжения и
водоотведения по абонентам АО "Мосводоканал", информационная
система "Интернет доступ", интеграционные решения.
ЛК
–
Личный кабинет абонента/пользователя услуг АО "Мосводоканал"
МП
–
Мобильным приложением Личного кабинета сайта АО "Мосводоканал"
МВК, Общество
–
Акционерное общество "Мосводоканал"
МПГУ
–
Официальный портал Мэра и Правительства г. Москвы.
МКД
–
Многоквартирный жилой дом
МФЦ
–
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг
ПО
–
Программное обеспечение;
Пользователи ИС
–
Персонал АО "Мосводоканал", являющийся зарегистрированным
пользователем ИС
ПУ
–
Приборы учета
ПУОС
Подсистема учета объема снега
РДиД
–
Информационная система "Формирование разрешительной
документации и заключение договоров в режиме "одного окна
СУБД
–
Система управлениями базами данных
УК
–
Управляющими компаниями
ЮЛ
–
Юридическое лицо
2
ФЛ
–
Физическое лицо
ХВС
-
Холодное водоснабжение
2. Стандарт работ
2.1. Общие условия и требования к выполнению работ:
ИС функционируют в составе Корпоративной автоматизированной системы АО "Мосводоканал",
аттестованной по требованиям безопасности информации по классу защищенности 1Г.
Подрядчик в ходе проведения работ обязан соблюдать требования, предъявляемые к
автоматизированным системам, аттестованным по требованиям безопасности информации по классу
защищенности 1Г.
Для выполнения работ по сопровождению ИС Подрядчик должен иметь лицензию ФСТЭК России на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации следующих работ:
б - услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного
доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации.
Все работы выполняются с возможностью привлечения субподрядчика (-ов). В случае привлечения к
выполнению работ субподрядной организации подрядчик обязан предоставить соответствующий
договор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения такого договора.
Подрядчик должен обеспечить наличие необходимого состава и количества специалистов для
выполнения объемов требуемых работ. Постоянное присутствие в рабочее время одного, а при
необходимости более одного, специалиста по сопровождению ИС для обработки заявок/запросов и
выполнения консультаций в режиме online. Консультационная помощь по телефону, электронной
почте заказчика осуществляется на русском языке.
Специалисты подрядчика выполняют информационно-консультационные работы в удаленном
режиме с доступом к ресурсам заказчика посредством VPN (в соответствии с Регламентом
предоставления доступа к информационным ресурсам АО "Мосводоканал" посредством VPN технологий для компьютеров и мобильных устройств). В случае невозможности выполнения работ в
удаленном режиме работа выполняется подрядчиком непосредственно у заказчика.
Работы по сопровождению систем выполняются подрядчиком в соответствии с поступающими от
заказчика заявками (задачами) на выполнение работ через Журнал эксплуатации (встроенный
функционал в системах РДиД, Биллинг).
Консультирование заказчика, на русском языке, предоставляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч. по
московскому времени. Подрядчик должен консультировать специалистов АО «Мосводоканал» по
вопросам установки, развертывания и эксплуатации ИС, по функциональным возможностям ИС.
В Приложение 3 («Перечень использованных таблиц») настоящего технического задания
зафиксирован текущий состав полей, которые запрещено переименовывать и удалять. Не должны
изменяться смысловые значение полей, входные или выходные параметры процедур/функций.
2.2. Требования к подрядчику.
2.2.1. Требования к Подрядчику/Субподрядчику:
Наличие сертифицированных специалистов по администрированию RedHat Enterprise Linux 6 и
программным продуктам Oracle по следующим направлениям:
администратор Баз данных не ниже 10g;
по настройке параметров в процессах выставления счетов и сборов платежей, написание
скриптов, описание бизнес-объектов;
основы управления материальными запасами 11i;
основы управления проектами;
основы управления бухгалтерией 11i;
●
●
●
●
●
3
●
●
●
основы управления книгой покупок 11i;
основы управления кредитной задолженностью Oracle 11i;
основы управления дебиторской задолженностью Oracle 11i.
2.2. Сроки выполнения работ.
Предполагаются следующая классификация задач и сроки выполнения работ по сопровождению (в т.
ч. по устранению сбоев и запросов на обслуживание) в зависимости от приоритета:
Срок реакции, рабочих часов Срок устранения, рабочих часов
Приоритет
(время, за которое работы по (время, за которое работы по задаче
задаче должны быть начаты) должны быть завершены)
Низкий
2
8
Средний
1,5
6
Высокий
1
4
Критический
0,5
2
Критический приоритет. Критическая задача вызывает неспособность системы функционировать или
приводит к потере функциональности одной из подсистем операционной деятельности заказчика.
Деятельность и процессы заказчика, связанные с ИС, прерываются полностью или не работает один
из компонентов или модулей системы. Либо критической может быть особо важная задача, сроки
реализации которой определены руководителями Общества (начальник Управления КИСУ,
заместитель генерального директора, главный бухгалтер). Дополнительно приоритет может быть
установлен директором Управления "Мосводосбыт" и заместителями директора Управления
"Мосводосбыт".
Для решения данной задачи Подрядчик делает все возможное. В случае, невозможности решения в
течение 2 рабочих часов, подрядчик предоставляет план мероприятий по устранению дефекта, с
указанием максимально точных сроков.
Высокий приоритет. Задача высокого приоритета не приводит к потере функциональности, но
вызывает организационные трудности: потребность в оперативной выборке из базы данных,
длительное время формирования отчетов, выполнения запросов, устранение ошибок, ведущих к
некорректному формированию итоговой отчетности, необходимость многократного запуска задачи с
разными параметрами. Некорректная либо не актуальная логика работы в компоненте или модуле
системы, но проблему можно обойти при помощи временного решения. Дополнительно сроки
реализации могут определяться директором Управления "Мосводосбыт" и заместителями директора
Управления "Мосводосбыт".
В случае невозможности предоставить временное решение в течение 4 рабочих часов, подрядчик
предоставляет план мероприятий по устранению ошибок или дефектов в работе ИС, с указанием
максимально точных сроков.
Средний приоритет. Данный приоритет применяется как к дефектам, так и к плановым задачам.
Задача среднего приоритета не приводит к потере функциональности, но вызывает организационные
трудности: потребность в оперативной выборке из Базы Данных, в проведении перерасчетов,
внесении изменений в платежно-расчетные документы, консультации по вводу/изменению
нормативно-справочной информации, массовые корректировки нормативно-справочной
информации.
Задача должна быть решена за 6 рабочих дней. В случае невозможности решения задачи в указанный
срок, подрядчик предлагает для согласования заказчику план мероприятий, с указанием максимально
точных сроков.
Низкий приоритет. Данный приоритет применяется к плановым задачам. Влияние на операционную
деятельность заказчика отсутствует либо минимально. Ошибки в документации или интерфейсе.
Общие вопросы работы продукта. Грамматические ошибки в заголовках отчетов, наименовании граф
и т.д.
4
Задача должна быть решена за 8 рабочих дней. В случае невозможности решения задачи в указанный
срок, подрядчик предлагает для согласования заказчику план мероприятий, с указанием максимально
точных сроков.
3. Состав работ
3. СОСТАВ РАБОТ.
3.1. Объемы функционального и технического сопровождения.
Серверное оборудование и программные компоненты:
Серверы БД (на платформе программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata X7-2);
Сервер отчетов Oracle Reports Server 6i (VC-Report) +OC Windows;
Файловый сервер с клиентской частью ИС (исполняемые файлы прикладного ПО, исполняемые
файлы Oracle Developer 6i Forms&Reports + Windows 2003 64bit);
Система обеспечения высокой доступности на основе механизма DataGuard;
Сервер onewind.mvk, на котором эксплуатируется информационная система «Интернет доступ»
и расположен ежедневно обновляемый буфер данных в виде БД Oracle;
Сервера формирования отчетности:
●
●
●
●
●
●
DNS Name: app02-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.154
DNS Name: app04-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.148
DNS Name: app05-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.95
DNS Name: app06-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.96
DNS Name: app07-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.97
DNS Name: app08-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.164
DNS Name: app09-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.29
DNS Name: app10-bill-report.mvk.ru
IP Addresses: 172.16.2.30
Сервер приложений интеграция Сбер:
DNS Name: sber-integration.mosvodokanal.ru IP Addresses: 172.16.5.48
Сервер отчетности (Oracle Reports 6i):
DNS Name: vc-report.mvk.ru IP Addresses: 172.16.2.195
Сервер интеграций:
DNS Name: web01-mpgu IP Addresses: 172.16.5.56
Файловые шары:
DNS Name: share01-bill IP Addresses: 172.16.2.21;
DNS Name: kisu-nas IP Addresses: 172.16.253.9
Файловые шары:
DNS Name: share01-bill IP Addresses: 172.16.2.21;
DNS Name: kisu-nas IP Addresses: 172.16.253.9;
DNS Name: kisu-buf.mvk.ru IP Addresses: 172.16.2.98
Информационная система "Формирование разрешительной документации и заключение договоров в
режиме "одного окна" (РДиД).
Информационная система "Автоматизированная система расчетов (Биллинговая система)".
5
Информационная система "Интернет доступ" в составе:
●
●
●
личный кабинет ФЛ и ЮЛ;
подсистема обработки заявок, поступающих с Официального портала Мэра и Правительства г.
Москвы;
подсистема обработки запросов АС УР системы межведомственного электронного
взаимодействия г. Москвы.
Интеграционные решения в составе:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Подсистема интеграции с 1С "Учет персонала".
Подсистема интеграции с ИС "Аванпост".
Подсистема интеграции с ЕГИС.
Подсистема интеграции с ЕАИСТ.
Подсистема интеграции с КИСУ на основе OeBS.
Подсистема интеграции с официальным порталом Мэра и Правительства Москвы в части
выдачи технических условий, заключения договора о присоединении (технологическом
подключении) к централизованным сетям водоснабжения или водоотведения, дополнительного
соглашения к договору о присоединении (технологическом подключении), выдаче акта о
технологическом подключении.
Подсистема интеграции с официальным порталом Мэра и Правительства Москвы по услугам:
«Заключение договоров на промывку и дезинфекцию внутриплощадочных и/или
внутридомовых водопроводных сетей», «Заключение договоров на оказание инжиниринговых
услуг при строительстве (реконструкции) заказчиком водопроводных или канализационных
сетей» и «Заключение договоров холодного водоснабжения и/или водоотведения».
Подсистема интеграции с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в
части включения предварительных технических условий на подключения к централизованным
сетям водоснабжения/водоотведения в состав градостроительного плана земельного участка.
Подсистема интеграции с ПАО «МОЭК» в части получения показаний приборов учета по
договорам типа «Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения».
Подсистема интеграции с Многофункциональными центрами
г. Москвы в части расчетов за оказанные услуги с жителями многоквартирных домов.
Подсистема интеграции с Корпоративной интеграционной платформой АО «Мосводоканал» по
подготовке информации для передачи в ГИС ЖКХ.
Подсистема интеграции ИС и Системой оптимизации маршрутов контролеров;
Подсистема интеграции ИС с подсистемой учета объема снега.
Подсистема интеграции ИС и Государственной информационной системой, обеспечивающей в
г. Москве регистрацию начислений и платежей.
Интеграционное взаимодействие с информационной системой по взаимодействию с абонентами
и системой автоматического распознавания показаний.
Интеграционное взаимодействие с программно-техническим средством, используемым для
обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно Приказу Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29 октября 2018
г. № 571 "Об утверждении требований к оборудованию и программно-техническим средствам,
используемым организатором распространения информации в сети "интернет" в
эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными
6
государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или
обеспечение безопасности российской федерации, мероприятий в целях реализации
возложенных на них задач".
3.2. Описание и состав работ сопровождения.
3.2.1. Цели работ:
●
●
●
Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы ИС в круглосуточном и ежедневном режиме
(24x7).
Обеспечение обработки информационных запросов пользователей ИС в рамках существующего
функционала (разработка выборок и отчётов в рамках существующего функционала).
Поддержка методической и эксплуатационной документации в актуальном состоянии.
Список задач функционального и технического сопровождения ИС включает в себя следующие
работы:
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование работ
Регламент
Обеспечение бесперебойной и
отказоустойчивой работы ИС в
Ежедневно
круглосуточном и ежедневном режиме
(24x7)
Выполнение экспертных информационно
– консультационных работ и программно По запросу
– технической поддержки заказчику
Участие в производственных совещаниях
с представителями заказчика с целью
По запросу
выработки решений, касающихся работы
ИС
Работы, являющиеся следствием
внесения изменений и дополнений в
действующее законодательство, а также
По потребности
принятия новых нормативно-правовых
актов (без необходимости реализации
новой функциональности ИС)
Корректировка эксплуатационной
При изменении настроек или
документации
конфигурации.
Поддержание инструкций пользователей При обновлении ПО, изменении бизнес в актуальном состоянии
процессов
Работа с пользователями (консультации
по работе пользователей с системой;
Ежедневно
ответы на вопросы, связанные с
функциональностью ИС)
Консультации по вопросам и проблемам,
связанным с установкой и конфигурацией
рабочих мест и поддержание в
По запросу
актуальном виде инструкций по
требованиям и настройкам рабочих мест
Отработка запросов на изменение форм
выходных документов в рамках
По запросу
существующей функциональности
Отработка запросов на изменение
По запросу
технологии в рамках стандартных
7
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
возможностей настроек системы
операций
Осуществление модификаций форм и
отчетов, не требующих изменения
функциональных возможностей
По запросу
Подсистем, с целью улучшения
функциональных и эксплуатационных
характеристик ИС
Консультации по настройке параметров
По запросу
Подсистем
Выполнение работ по
администрированию пользователей и
По запросу
назначению прав доступа к информации
Подсистем
Решение проблем в ИС, связанных с
работой конечных пользователей
(выработка решений по исправлению
некорректных данных в системе,
По запросу
связанных с ошибочными действиями
конечных пользователей в системе).
Разработка решения ведется подрядчиком
на тестовом экземпляре
Формирование, реализация на тестовом
экземпляре ИС и документирование
типового решения (решения, основанного
на использовании настроенных бизнеспроцессов в системе, существующих
По запросу
формах, отчетах, алгоритмах расчетов,
применение стандартных обновлений,
выполнение типовых операций
поддержки на уровне системного
администрирования)
Разработка и документирование
альтернативного решения, в случае
невозможности типового.
Альтернативное решение может
По запросу
включать: проведение организационных
мер; создание нового бизнес-процесса;
разработку расширений
функциональности
Контроль состояния СУБД Oracle в части
поддержания работоспособности
Ежедневно
операционной системы и внутренних
процессов базы данных
Отслеживание и протоколирование
ошибок, возникающих в работе
Ежедневно
прикладного программного обеспечения
в рамках ИС
Настройка параметров СУБД Oracle,
обеспечивающих необходимую
По потребности
производительность СУБД
8
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1. Обеспечение корректной работы
схемы DataGuard, в том числе:
обеспечение правильности работы
транспорта журналов транзакций и
непрерывного обновления
резервной базы;
2. обнаружение и документирование
пропусков журнала транзакций в
процессе обновления резервной
базы, при необходимости коррекция
Ежедневно
вручную;
3. обнаружение и оценка серьезности
сбоев схемы, ввод резерва в строй с
минимальными потерями времени и
данных, восстановление полной
работоспособности ИС после
устранения сбоев;
отработка запросов на открытие
резервной базы в режиме "только для
чтения" для получения данных,
испорченных в результате
Организация регулярного резервного
копирования промышленной базы
Ежедневно
данных ИС на выделенный заказчиком
ресурс
Восстановление данных из резервных
В случаях аварийных ситуаций, по
копий
запросу
Мониторинг целостности резервных
копий путем развертывания резервной
копии с последующей проверки
По запросу
успешности ее восстановления вручную
или при помощи предварительно
настроенной процедуры.
Актуализация базы данных тестового
По запросу
экземпляра
Протоколирование ошибок и сбоев в
работе прикладного программного
Ежедневно
обеспечения, выявление их причин
Разработка путей решений проблем в
По потребности
функционировании ИС
Техническая экспертиза проектных
решений - обсуждение, выдача
письменных заключений по
По запросу
предлагаемым проектным решениям
поддержки ИС
Внесение изменений в специфические
По запросу
справочники Подсистем
Поддержка реализованных
По запросу
интеграционных решений
Поддержание производительности
Постоянно
9
31.
системы на уровне, зафиксированном в
Приложении 4 к Техническому заданию.
Проведение тестирования по
контрольным точкам, связанного с
При внесении изменений в систему
задачами сопровождения
3.3. Порядок сдачи-приемки работ.
Оплата работ по договору выполняется на основании подписанного с двух сторон акта сдачиприемки выполненных работ по сопровождению ИС. Для подтверждения выполнения работ по
функциональному и техническому сопровождению с Актом сдачи-приемки выполненных работ
передается "Отчет по задачам сопровождения" (см. Приложение 2 настоящего технического
задания).
Сдача/приемка работ по сопровождению ИС осуществляется ежемесячно.
В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе потребовать от
подрядчика уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, в размере определенно статьей 7 Договора от стоимости задачи, по которой допущено
нарушение.
Подрядчик несет ответственность за стабильность и работоспособность ИС после выполненных
работ в продуктивной среде Заказчика.
Если по результату работ выявляются критические ошибки, которые привели к следующим
событиям:
- полная или частичная неработоспособность ИС;
- нарушение установленных контрольных точек производительности системы (Приложение 4 к
настоящему техническому заданию);
- искажению, потере или несанкционированной модификации данных в продуктивной БД,
то подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить допущенные нарушения в течение 2
часов для критических или 4 часов для стандартных сбоев с момента фиксации сбоя в электронной
почте заказчиком.
За каждый факт возникновения сбоя или нарушения работоспособности ИС, произошедшего по вине
подрядчика, согласно установленном статьей 7 Договора подрядчик выплачивает заказчику штраф.
В случае неустранения сбоя в установленные сроки, подрядчик дополнительно выплачивает
неустойку (пени) в размере, установленном статьей 7 Договора за каждый день просрочки
ликвидации последствий сбоя.
4. Объем и сроки гарантий качества
Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим
заданием. На оказанные подрядчиком по заданию заказчика работы сопровождения и доработки
программных продуктов предоставляется гарантия сроком 1 год, начиная от даты подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ и отчета о выполненных работах. Подрядчик гарантирует, что в
случае, если в результате ошибок в программном обеспечении разработанных им изменений в
конфигурации, в течение вышеуказанного гарантийного срока будут выявлены ошибки данных,
подрядчик своими силами выполнит работы для исправления этих ошибок.
5. Требования к безопасности выполнения работ
ИС функционируют в составе Корпоративной автоматизированной системы АО "Мосводоканал",
аттестованной по требованиям безопасности информации по классу защищенности 1Г.
Подрядчик в ходе проведения работ обязан соблюдать требования, предъявляемые к
автоматизированным системам, аттестованным по требованиям безопасности информации по классу
защищенности 1Г. Подрядчик должен иметь лицензию ФСТЭК России на деятельность по
10
технической защите конфиденциальной информации следующих работ: б - услуги по контролю
защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации
в средствах и системах информатизации.
Проведение работ по сопровождению должно осуществляться в строгом соответствии с
установленными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов
ФСТЭК России по защите информации в информационных системах, хранящих и обрабатывающих
персональные данные и согласовываться с отделом технической защиты информации Заказчика.
Проведение работ, связанных с обработкой персональных данных должно осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".
В случае возникновения нарушений защиты информации, обрабатываемой электронным сервисом
ИС заказчика (включая несанкционированный доступ к информации, модификацию, уничтожение
или блокирование информации, изменение уровня защищенности информации), подрядчик
незамедлительно уведомляет заказчика в лице начальника отдела технической защиты информации
об указанном инциденте.
Подрядчик обязуется проводить анализ уязвимостей передаваемых Заказчику результатов
выполнения работ по развитию информационной системы в соответствии с требованиями Приказа
ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117. Выявленные уязвимости подлежат классификации по уровню
опасности и устранению в строго регламентированные сроки: критические уязвимости - не более 24
часов с момента подтверждения, уязвимости высокого уровня опасности - не более 7 календарных
дней.
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
Все программные компоненты, библиотеки и средства интеграции должны обеспечивать
выполнение требований, предъявляемых к автоматизированным система, аттестованным по классу
защищенности 1Г. Используемые материалы не должны содержать скрытых уязвимостей,
недекларированных возможностей или механизмов несанкционированной передачи персональных
данных за пределы защищенного контура. Не допускается применение сторонних программных
модулей с ограничениями, препятствующими их сертификации по требованиям информационной
безопасности, или накладывающих на заказчика дополнительные лицензионные обязательства. Все
используемое прикладное ПО, сторонние библиотеки и фреймворки должны быть лицензионно
чистыми. Не допускается использование компонентов, нарушающих авторские права третьих лиц
или накладывающих на заказчика скрытые лицензионные обязательства.
Уровень доступности интеграционных сервисов ИС заказчика не должен приводить к нарушению
надежности сервисов соответствующей государственной или иной информационной системы.
Все используемые подрядчиком в процессе выполнения работ материалы и комплектующие должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их
качество и не создавать угрозу жизни и здоровью человека.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2026 №1024
Подрядчик при выполнении работ руководствуется "Правилами использования технических средств,
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и
эксплуатации государственных информационных систем, иных информационных систем
государственных органов, предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"".
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
11
7.2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7.3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
7.4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
7.5. Закон г. Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города
Москвы".
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 N 342-РП "О требованиях к вводу в
эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве".
7.7. "ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Стадии разработки" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
20.05.1977 N 1268).
7.8. "ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.9. "ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание программы" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.10. "ГОСТ 19.502-78. Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации.
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.11. "ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и
оформлению" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.12. "ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.13. "ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.14. "ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.15. "ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения" (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 N 2507).
7.16. "ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования" (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 N 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2013 N 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности".
7.19. "ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 175-ст).
7.20. "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст).
12
7.21. "ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N
1521-ст).
7.22.Требования к подрядчикам при моделировании бизнес – процессов АО "Мосводоканал"опубликовано на официальном сайте Заказчика;
7.23.Регламент взаимодействия АО "Мосводоканал" с подрядными организациями при
обслуживании информационных систем личного кабинета сайта АО "Мосводоканал" (Сервис "Мой
МВК Портал") и системы по взаимодействию с абонентами АО "Мосводоканал"-опубликовано на
официальном сайте Заказчика.
7.24.Приказ ФСТЭК РФ от 11.04.2025 N 117 "Об утверждении Требований о защите информации,
содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах
государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений".
7.25.Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации».
7.26.Приказ ФСТЭК РФ от 25.12.2017 № 239 "Об утверждении требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации".
13
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Сопровождение информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Сопровождение.
Объект работ: Информационная система.
Оборудование, материально-технические
средства и технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Нет.
Дополнительные условия
Работы выполняются по
заявке: Нет.
Объем (единица
измерения)
1 (Условная
единица)
Адрес
город Москва;
c 01.04.2027 по
Выполнение работ
31.03.2028
производятся удаленно,
с доступом к ресурсам
Заказчика посредством
VPN
Приложение 2 –Образец "Отчет по задачам сопровождения"-внешний файл;
Приложение 3 - Перечень используемых таблиц-внешний файл;
Приложение 4 - Основные контрольные точки для измерения производительности системы-внешний файл.
14
Срок
